建設工程施工經營內部承包合同書(11頁).docx
下載文檔
上傳人:偷****
編號:600047
2022-09-29
11頁
21.01KB
1、施 工經營內部承包合同書施工經營內部承包合同書立工程合同書人:甲方(全稱): 乙方(全稱): 工程項目質量安全擔保人: 依照中華人民共和國經濟合同法、中華人民共和國建筑法及其他相關法律、行政法規,為明確施工過程中雙方的權利、義務和經濟責任,經甲、乙雙方協商一致,特簽訂本合同,其條款如下:一、 工程名稱: 二、 工程地點: 三、 工程規模: 四、 工程承包范圍及標準:1、 工程承包范圍: 程量清單及施工圖所涵蓋的內容 2、工程標準:A、質量標準: 合格 B、安全標準: 合格 五、 合同價款工程合同總額(大寫): ¥: 六、 管理費、壓證費、保證金及工程款的支付方式1、管理費、壓證費的繳納:工程按2、照甲方與建設單位簽訂的經濟合同及甲方公司管理規定,按合同價款的 %收取管理費(房建1%,市政1.5%)簽訂合同之日一次性付清,如遇特殊情況未能一次性交清管理費,則從工程的第一筆工程款中一次性扣清。壓證費:建造師證費用 元/月,五大員(質檢員、施工員、安全員、材料員、造價員)費用每人每月 元,工程竣工驗收完成后,及時辦理領回證書,如工期順延或到期未辦理,壓證費按照公司收費標準執行。甲方對工程進度、質量、安全生產、文明施工、資金進行監督控制,并不定期委派人員進行項目實地檢查。如遇工程項目各類檢查及重要會議,需公司人員到場的,出場費用 元/人/天,住宿餐費及交通費等由乙方承擔。2、工程款支付;1)、3、工程的稅金按稅務部門同時期的稅率及時收取,建設單位拖欠的工程決算款,乙方應及時開出發票,按同時期的稅率收取拖欠的稅金。2)、付款方式:工程款支付、履約保證金、農民工工資保證金的退付,均由公司基本賬戶出賬。3)、乙方領取工程款時必須附含所撥工程款的足額發票及其他憑證,并由乙方項目負責人在票據上簽字或蓋章后,方能向甲方申請支付工程款。4)、乙方的工程款經甲方核實后,扣除該工程應繳納的管理費及壓證費,其余一次性支付給乙方;如付款日為法定休假日時,均以次日為準。5)、工程竣工前,乙方必須交清應付給甲方的工程管理費及壓證費;若未能及時付清,則甲方有權在乙方的工程進度款中扣除。3、保證金的提取與退回1)工4、程項目,甲方按工程合同總額的 %向乙方提取工程質量履約保證金;按工程合同總額的 %向乙方提取工程安全生產文明施工履約保,以便控制工程質量、安全事故的發生。2)合同質量履約金、安全履約金,在無質量問題、無安全事故、無經濟糾紛且待工程按合同要求達到規定的標準后(以質量證書和安全證書原件為準)一次性退還乙方;如有違背合同或有關規定者,則甲方有權按公司的有關管理規定給予乙方處罰,保證金不足處罰額時,待下項工程收足或通過法律途徑解決。4、乙方有下列情形之一者,經甲方限期催告改善,而限期催告改善,而不于期限內改善者,甲方有權停止支付工程款,乙方不得有任何異議:擅自停工或工程進度落后者。工程施工所需的材料、5、機具、設備、人員等因故延遲進場者;或使用于工程之材料、機具、設備、施工方法等不符合或有關標準規定者。依合同或工務協調會議規定,應配合其他工程或臨時設施施工而不配合或予以敷衍或損害其他工程或臨時設施者。乙方管理人員不稱職者,導致工地管理不善、施工草率或其他影響工程進度及質量者、安全者。乙方的工作人員施工時污染環境未按規定清理整潔;或違反環保、安衛、交通等相關法規被告發卻不履行繳費義務者。其它不履行合同規定或違反公司相關管理規定者。七、 工程期限1、開工期限:工程開工期為以監理下發的開工令為準 年 月 日,具體已施工合同為主。乙方應于接獲甲方開工通知三日內正式開工,逾期不開工者,甲方依本合同書第十6、八條規定解除合同。2、完工期限:乙方應于開工后 工作天內(即 年 月 日,具體以施工合同外主)完成本工程,除后項規定外,有法定假日、民俗節日、及通常雨天等,均已考慮在工期內,乙方不得再借故要求延長工期。3、延長工期:如因建設單位的原因、變更設計、天災或其他不可抗拒的事由,致使本工程之一部分或全部必須必須停工時,乙方應于該事由發生后以書面向建設單位申請延長工期,并獲建設單位的工期延期簽證后,甲方才承認工期延期的有效性,否則甲方概不受理。4、工期的獎罰: 乙方未于所定期限內完工,或初驗、復驗不合格,而未于業主或上級主管部門所定期限內修復者,甲方有權根據建設單位的獎罰規定進行處罰。所發生的一切責任后7、果均由乙方承擔。 前項賠償金甲方可在乙方未領工程款內徑予扣除,如有不足,并可向乙方追繳或通過法律渠道追繳。八、 工程質量、安全的獎懲1、如本工程創獲 優良工程,則甲方將給予乙方合同總金額 %的質量獎勵金;若乙方未能達到 優良工程,則甲方有權向乙方索取合同總金額 %的質量違約金。2、如本程創獲 級建筑施工安全達標樣板工地稱號,則甲方須給予乙方合同總金額 %的安全生產獎勵金;若乙方未能達到 級建筑施工安全達標樣板工地稱號,則甲方有權向乙方索取合同總金額 %的安全生產違約金。3、若本工程質量竣工驗收不合格,由此對甲方造成的一切責任均由乙方承擔。4、工程施工過程中甲方每次檢查時,發現一例質量或安全問題8、,乙方除按有關標準整改或返工外,甲方還有權按公司的有關管理規定對乙方實行相應處罰。5、若乙方在該工程施工過程中,如接受各級主管部門監督檢查時,若受到文字通報、接到安全隱患或停工整改通知單、點名批評的,除自行承擔由此產生的一切責任外,其質量、安全保證金甲方有權不退回,若情節嚴重者甲方還將給予乙方貳萬元以上的罰款。其他部分、分項的檢查按公司的有關處罰條款執行。九、 變更設計1、建設單位為圓滿完成本工程建設任務,可能隨時變更設計增減工程項目及數量,乙方于接獲建設單位變更設計通知后,須無條件配合辦理。2、增減工程數量時,甲、乙雙方依照公司規定辦理增減工程量結算以實際結算價收取增加工程量的管理費。十、 9、工程協調會議工程進行中,如有召開施工協調會議時,乙方應按時出席,對會議中各決議事項經確認后均視為本合同之延伸,其約束力與本合同相同。如無故不到場者,甲方有權每次每人處罰乙方人民幣貳佰元的罰款,并直接從工程款中扣除;倘若因此導致任何后果,亦由乙方負全部責任及損失。十一、 文件通告方式本合同簽訂后,甲乙雙方來往的文件、備案錄、罰款單、會議記錄、報表,無論面交、傳真、郵寄,或E-mail等均視為合同效力的延伸,若任何一方有異議時,須于文到三日內提出,否則即視為默認。十二、 工程維護在本工程未正式驗收合格并移交給建設單位以前,所有已完成或未完成的工程,或乙方已收到或由甲方供給的材料、機具等,均由乙方負10、責保管;如有毀損或減失者,乙方應負責修復補齊,并不得要求任何保管費用。十三、 工程保險本工程的所有工作人員,乙方必須負責投保勞工保險、意外保險及其他保險,以保障工作人員的權益。否則發生任何災害時,概由乙方負全部責任及損失。十四、 工程驗收1、本工程全部完成后,經甲方初驗合格后,報請業主及有關主管部門派人員復驗,經認為合格后,始為正式驗收。2、凡驗收所需的人力、機具及其他必要的器具,概由乙方無償供給。3、初驗或復驗時,如需開挖或訴除部分已完成工程以作檢驗時,乙方亦需照辦,并負責免費修復。如發現工程不合規定或有其他瑕疵者,乙方應在甲方所定期限內修復,乙方拒不修復或逾期者,甲方可動用乙方未領工程款自11、行修復,如有不足,概由乙方補足,若之乙方拒絕補足,則甲方將訴諸人民法院追究乙方的法律責任。十五、 保險期限1、本工程自正式驗收合格之日起,由乙方按中華人民共和國建筑法及強制性條文等的相關規定對該工程實行保修。2、在保修期限內,依本工程性質使用時,而有移位、變動、裂損、坍塌或其它等瑕疵者,經甲方通知后,乙方應于甲方所定期限內免費修復完善。乙方不于甲方可動用保修金自行修復,如有不足,并可向乙方或通過法律渠道追繳。3、驗收完畢后乙方須按施工合同的數額繳納保修金給甲方,于保修期滿后無息歸還給乙方(原則上按照甲方與建設單位簽訂的合同要求執行)。十六、 甲方的其它權利與義務1、協助乙方辦理工程開工至竣工期12、間的有關手續。2、協調好乙方同建設單位之間的關系,負責催收工程款。3、做到該工程的工程款的專款專用,不準隨意挪用工程款。4、派員參與乙方和施工現場管理,管理人員按不低于6000元/月工資結算,管理期間乙方負責甲方派員的食宿。5、定期或不定期檢查乙方施工現場的工程質量、安全生產和督促乙方工期進度。6、負責聯系有關部門對工程進行驗收。7、協助乙方整理工程質量和安全管理方面的有關資料。十七、 乙方的其它權利與義務1、乙方承諾接受甲方同建設單位所簽訂合同的有效性,并履行該合同的各項條款。在工程施工期間和竣工驗收后的一切債務均由乙方承擔,甲方概不負任何經濟和法律責任。2、報建費、檢測費等一切費用由乙方負13、責。3、乙方必須嚴格按圖施工,嚴格操作各項規程,執行甲方的有關各項規章制度,確保工程施工順利進行,并按時按量完成任務。4、嚴把工程質量關,保證各項檢測都達到國家有關規定和標準,若工程因施工質量問題造成的一切返工費用概由乙方負責。5、積極和建設單位配合好,服從建設單位的指揮和甲方的領導,及時向甲方繳納管理費和稅收。6、乙方要認真做好安全生產過工作,杜絕安全事故的發生,對工地上造成的一切安全事故所產生的負全部責任。7、該工程竣工驗收后,建設單位所欠工程款、保修金及城建履約金,甲方有義務協助乙方回收。8、該工程若在施工期間如由于乙方經營管理不善等方面造成工程虧損,甲方概不負任何責任,且乙方也應上繳清14、拖欠公司的一切費用。9、乙方須及時如實的向甲方繳納管理費。如發現乙方謊報、漏報、瞞報工程造價或有偷漏管理費行為者,甲方有權處予乙方相應金額的十倍的罰款。10、乙方不得拖欠農民工工資,必須保證農民工工資及時足額發放。如發現乙方有拖欠農民工工資問題者,則甲方有權給予乙方相應數額十倍的罰款,若造成情況惡劣或給甲方帶來嚴重后果者(如:企業形象、聲譽受損失等),甲方將訴諸人民法院追究乙方相應的法律責任。11、工程款(含現金)一律進入甲方設立的基本賬戶(包括增加項目、設計變更所發生的工程款),如發現未進入甲方基本賬戶,則甲方有權按該次工程款的百分之叁給予處罰,乙方無條件接受,若因此造成嚴重后果的,甲方將書15、面通知工程所在地的建設行政主管部門、工商行政管理部門協同公司終止合同,并上訴人民法院追訴因此給甲方造成的一切損失,并追究乙方的經濟和法律責任。甲方有義務在工程順利進展的情況下在收到建設單位工程款的第一時間將項目工程款支付給乙方,12、工程施工期間,凡因安全、工程質量、拖欠民工工資、施工不規范等受到有關管理部門通報的、或是上黑名單不良行為記錄的,乙方需承擔由此造成的一切法律和經濟處罰,此外還需向甲方支付違約金,違約金支付標準:省級通報壹佰萬,地市級通報伍拾萬,縣市級通報拾萬;如工程事件造成公司不能正常參與建設工程招投標的,且必須另按每天伍仟元支付違約金(從造成公司不能參與投標之日起計算,直至恢復16、公司正常參與招投標之日止)。十八、 公章管理項目部不能私刻公司任何印章(包括公司印章、法人印章、公司合同印章、財務發票專用章等)。項目部私刻印章,因此而發生的法律責任均與公司無關,項目部自行承擔法律后果及相應的經濟損失,公司保留追究其法律責任的權利。十九、 甲方解除終止合同乙方有下列情形之一者,甲方可在不經催告自行解除或終止合同,并請求乙方賠償其所受損失,如損害不易證明時,以合同總價的百分之十計算其損害額,乙方不得異議;1、 逾期開工者;2、 擅自轉包、或由第三人冒用名義承包者;3、 工程進行中,顯可預見工程有瑕疵、或不能于定期限內完工、或其他違反合同規定情節重大者,經甲方限期催告改善,而不限17、期改善或拒絕改善者。甲方依前項規定解除或終止本合同時,乙方應即停工,負責遣散工程人員,并將到場材料、機具、設備等交由甲方使用,不論甲方自行施工或交由第三人接辦,乙方應在本工程正式驗收合格后,方能與甲方辦理結算。二十、 乙方解除終止合同甲方有下列情形之一者,乙方可在不經催告自行解除或終止本合同,并請求甲方賠償其所受損害,如損害不易證明時,以合同總價的百分之十計算其損害額,甲方不得異議;1、 通知開工后六個月,仍不能使乙方開工者;2、 將本合同讓與第三者;(但讓與業主不在此限)3、 有事實證明足以認為甲方無能力依合同規定支付工程款者。二十一、 爭執訴訟1、工程進行中或完工后,雙方就合同的履行發生爭18、執或歧見時,甲、乙雙方同意依有關法令、習慣并本著誠信原則協議解決。如發生訴訟時,雙方均同意以工程項目在地的人民法院為第一審管轄法院。2、有前項情形時,非經甲方的同意,乙方不得停工或怠工;如有違反,甲方有權依本合同第十九條規定解除合同。二十二、 組成合同的文件1、施工圖紙;2、編制的合理有效的施工組織設計;3、工程量清單或預算書;4、工程招標文件及補充說明;5、工程投標文件及附件;6、甲方與建設單位簽訂的經濟合同;7、設計變更、洽商簽證等書面協議或文件;8、標準、規范及有關技術文件;9、本合同的所有條款。二十三、 合同文件如有語意不明或遺漏者,由甲方負責解釋,乙方不得提出任何異議。如有相互抵觸或不一致者,訂立時間在后者優先適用。合同文件的修正和廢止,非經雙方書面并簽章認可者,不生效力。二十四、 未盡事宜本合同或其它文件未規定者,悉依有關法令執行。二十五、 合同存續本合同自簽訂之日起生效,至全部條款履行完畢后自行終止。二十六、 合同分存本合同自壹拾貳份,雙方各執一份為憑。合同訂立時間: 年 月 日合同訂立地點: 甲方: 乙方:法定代表或 授權代理人(簽章): 項目負責人(簽章):