午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、 合同編號： XXXXXXXXXXXXXXXX 市政燃氣管道工程土石方開挖施工合同工程名稱：XXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工 發包方（甲方）：XXXXXXXXXX有限公司 承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXX有限公司 簽訂地點： XXXXXX市 簽訂日期：二一三年X月 XXXX市政燃氣管道土石方開挖施工合同發包人(甲方)：XXXXXXXXXX有限公司承包人(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 XXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工 事項協商一致，訂2、立本合同雙方共同遵守。第一條 基本情況1、工程概況工程名稱：XXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。工程地點：XXXXXXXX。2、工程承包范圍及方式承包范圍：XXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工工程長度XXXXX米。承包范圍如下：挖溝槽土方、管溝填砂、填方、余方棄置、蓋板鋪設、砌筑閥門井、管道接駁開挖工作坑及恢復。承包方式: 以總價包干承包方式，包工包料、包質量、包工期、包安全。即合同價格包含清單報價內已有的項目，但不包含清單報價以外的項目。3、合同工期與工程質量合同工期：以簽訂施工合同的當天開始計算，XX個日歷天。工程質量標準：合格，執行國家、XX省、XX市現3、行驗收評定標準。4、合同價款與支付方式合同總價為人民幣XXXXXXXXXXXX元正。（小寫：￥XXXXXXXXXX元）投標文件中的清單報價有效，新增的工作量參考該清單報價中的單價。支付方式：該項目按照完成進度節點支付相應工程款的80%，竣工驗收辦理結算后支付至合同造價的95%。設計變更、現場簽證在結算時一并支付。若因乙方在施工中未能達到政府相關部門的要求而導致罰款或扣除押金的，相應損失由乙方承擔；若以上用已由甲方代付的，則從工程款中扣除。特殊情況下如工程2個月未驗收的工程，經乙方申請可以按工程進度結算。乙方提供相應金額且符合招標人所在地稅務主管機關要求的發票，否則招標人有權拒絕付款。第二條 施4、工設備材料土石方開挖施工所用設備材料（除燃氣管道安裝提供的設備材料外）均由乙方提供，乙方所用設備材料應符合相應的國家規范標準，甲方有權對乙方所用設備材料進行檢查，如發現不合格，甲方有權要求乙方整改，由此所導致的工期延誤等責任由乙方承擔，并賠償甲方因此造成的損失。 第三條 雙方的責任和義務1、施工前，乙方必須準備好必需的人力、機械及施工用水電，并采用探測儀器對施工的地段進行必要的探測工作，完成后需提供給甲方一個施工方案，并署名，乙方對提供的施工方案負全部責任。2、甲方指定非開挖穿越施工的工作坑位置，并給出工作坑的尺寸和日程安排，由乙方安排人員施工。3、施工中，乙方必須嚴格按照預定的施工方案施工，5、以避開原有市政管線，如發生任何的管線破壞，都由乙方承擔，并全額賠償第三方的損失。4、乙方應保證施工過程中不發生任何質量上的問題及可能會在將來使用中所產生不良影響等。5、施工中所產生的余方由乙方負責清除干凈，由甲方現場管理人員驗收。6、甲方負責協調好管道安裝單位與土石方開挖施工單位的關系。第四條 工期約定1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上，工期相6、應順延。第五條 驗收一、 工程質量1、乙方應采用合格的設備以保證施工質量。2、乙方應按已定施工方案施工，如在土石方開挖過程中發生管道斷裂或出現漏氣現象，乙方應全額賠償甲方損失。3、乙方應負責其所完成的土石方開挖工程通過相應的驗收。第六條 違約責任1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方每天1000元，作為獎勵。3、由某方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。第七條 合7、同組成的文件1、本合同、工程施工安全合同；2、投標報價書以及報價清單；3、施工圖紙、標準、規范及有關技術文件；第八條 爭議處理方式在本合同履行過程中，出現任何爭議時，雙方應通過友好協商的辦法解決，協商不成時，任何一方均可向XXXX市人民法院起訴。第九條 附則1、本合同一式四份，其中甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，各自履行完義務后自行失效。3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。發 包 人（蓋章）： 承 包 人（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 日 期： 日 期：工程施工安全合同甲方：XXXXXXXXXX有限公司乙方：XXXXX8、XXXXXXXXXXX有限公司 為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備、設施和第三方安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本合同。第一條 工程項目：XXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。第二條 施工地址：XXXXXXXX。第三條 甲方安全責任1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。2、甲方應要求乙方制定施工安全措施。3、甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。4、甲方指派人員負責與乙方聯系安全生產方面的工作。5、甲方有權對乙方參與施工9、的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。6、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。第四條 乙方安全責任1、乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞、及造成第三方損害事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規，必須制定相應的安全管理制度；嚴格執行安全生產規定、制度。3、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。4、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。5、施工10、期間，乙方應指派 作為安全現場監護人、安全工作聯系人。6、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。7、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備、設施損壞負責。8、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。9、開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙11、方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。10、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。11、乙方施工過程中需使用電，不得私拉亂接，必須嚴格執行安全用電規定。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。12、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。13、乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。14、乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故和燃氣管網、危及生產運行的或危及第三方不安全情況12、，應立即報告甲方，并積極配合調查。15、發生以下情況停工整頓造成的違約責任由乙方承擔：（1）人身傷亡事故；（2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；（3）發生施工項目區域火災事故；（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。第五條 施工安全保證措施 本次工程涉及的危險作業有臨時用電、高空作業（包括而不限于），甲、乙雙方必須采取有力措施，保證施工過程中，不發生任何安全事件、事故。施工作業前，乙方必須將臨時用電安全措施、高空作業安全措施報甲方，經甲方同意后，方可進行施工。第六條 違約責任1、由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產13、損失，由乙方承擔相應責任，并賠償甲方或第三方因此造成的直接損失。2、合同履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的直接損失。3、發現乙方現場作業人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。4、乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。5、乙方特種人員無證上崗應承擔100元/人次的違約責任。6、乙方施工過程中，安14、全員未佩帶袖章，乙方應承擔50元/次的違約責任。7、乙方在危險作業施工過程中，無安全員監護，乙方立即停工，并應承擔200元/次的違約責任。8、乙方人員擅自動用甲方的燃氣管道設施設備，乙方按100元至500元/人次承擔違約責任，產生嚴重后果，全由乙方承擔。9、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承擔違約責任，拒不執行，按乙方違約，解除施工合同。10、施工過程中發生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔3000元至5000元/次的違約責任。第七條 甲乙雙方約定的其他事項：無第八條 本合同執行過程中，如發生爭議，由雙方協商解決；若經協商不能解決爭議的，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。第九條 甲乙雙方必須嚴格執行本合同，本合同的法律效力獨立于施工合同。第十條 本合同有效期限：與施工合同同步。第十一條 本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第十二條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。第十三條 本合同簽訂地點在甲方住所地。發 包 方（蓋章）： 承 包 方（蓋章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 日 期： 日 期：