工業防塵地坪施工合同(9頁).doc
下載文檔
上傳人:故事
編號:615580
2022-10-27
9頁
22.50KB
1、工業防塵地坪施工合同定作方:地 址:電 話:簽署日期: 根據中華人民共和國合同法和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定,綜合本工程具體情況,本著平等、友好的合作原則,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。第一條件 工程項目 1、工程名稱: 2、工程地點: 第二條工程承包內容及造價地坪名稱施工面積()單價(元)合計金額1承包方式:單價由雙方一次商定,由乙方包工包料包施工的全包形式承包本工程。完工按實際面積結算。2承包面積:施工面積為暫定面積,結算時以實際面積乘以單價進行結算。第三條工程付款方式1、本合同總造價約為人民幣 元(大寫) 元整(正式決算總價款以實際施工總2、面積確定的價款為準,單價不變。)2、乙方進場時,甲方應當預付本合同約定總價款的 %(計人民幣 元)給乙方,甲方不按協議預付,乙方在約定預付時間屆滿5天后向甲方發出催付通知,甲方收到通知后仍不能按要求預付,乙方有權中止合同的履行,因此造成的一切損失由甲方承擔。3、乙方施工進程達到(面積50%)時,甲方再支付本合同約定總價款的 %(計人民幣 元),甲方如未及時付款,乙方可在約定預付時間屆滿5天后向甲方發出催付通知,甲方收到通知后仍不能按要求預付,乙方有權中止合同的履行,因此造成的一切損失由甲方承擔。4、工程結束后,甲方需在3個工作日內對整個工程進行驗收合格后,再支付本合同約定總價款的 %(計人民幣3、 元)。如經驗收合格后,甲方仍未付款,須支付乙方應付款額每日0.3%的違約金( )。6、雙方約定預留本合同約定總價款的 %(計人民幣 元)為質保金,質保期為 年,該質保金僅用來支付因工程質量責任問題而產生的維修費用。甲方應當在質保期滿后7天內,將該質保金或剩余價款返還給乙方。如不及時返還,甲方應另賠償因此給乙方造成的一切損失(包括但不限于該質保金自合同簽訂之日起計付的銀行同期貸款利息)。7、其他約定 第四條 工程工期 1合同所承包工程工期累計為 天,自進場之日起算,至本工程竣工驗收之日。 2進場、開工日期:合同簽定后,進場日期、開工日期均由甲方以書面形式提前 天通知乙方,并由雙方確認執行。 34、施工中途如因故出現第二次或第二次以上的進場及開工時間,須由雙方提前三天商定。第五條 甲、乙雙方的義務及責任 1、本工程甲方委派 同志(手機: ), 乙方委派 同志(手機: ),為施工負責人,具體負責工程相關事宜。雙方變更負責人時,應當及時書面通知對方知曉。甲方或乙方施工負責人或簽約人的意見或簽字即視為甲方或乙方的意見。 2、乙方負責施工人員、機器設備、施工用料等調配。 3、乙方未能按雙方所確定的施工方案進行施工,由此所引起的質量問題由乙方承擔。 4、甲方應當保證乙方正常施工所需要的必要條件及相關費用,包括并不限于用水、用電、協調解決施工人員食宿及食宿安全、施工材料存放等。如因甲方未能保證乙方必5、要施工條件導致施工進程不暢,甲方自負該責任并承擔乙方因此所受到的停工、窩工等損失。 5、乙方在施工前必須提供詳細的施工方案給甲方。作為合同附件。(包括每次的用料、施工時間、保養期限、維護方法等) 6、乙方在施工用料進場后通知甲方驗收確認,未通過甲方驗收的材料乙方不得組織施工,否則,由此產生的責任及損失有乙方自行承擔。第六條 工期變化及施工方案變更 1、乙方不能按時開工,應在約定的開工日期5天之前,向甲方書面提出延期開工的理由和要求。甲方在3天內書面答復乙方。甲方同意延期要求,工期予以相應順延(如甲方在3天內不予答復,視為同意乙方請求)。甲方不同意延期要求或乙方未在規定時間內提出延期開工要求,竣6、工日期不予順延。甲方以書面形式通知乙方并經乙方同意后,可推遲開工日期,但需承擔因此給乙方造成的經濟損失。 2、甲方在確有必要時,可書面要求乙方暫停施工,并在提出要求后兩個工作日內提出處理意見。乙方按甲方要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方處理意見后向其提出復工要求,甲方批準后繼續施工。甲方未能在規定時間內提出處理意見,或收到乙方復工要求后兩個工作日內未予答復,乙方可自行復工。停工責任在甲方,由甲方承擔經濟支出,相應順延工期;停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用。因甲方不及時作出答復,施工無法進行,乙方可認為甲方己部分或全部取消合同,由甲方承擔違約責任。 3、因下列原因影響施工進度,經甲方確7、認,工期可相應順延。 a)工程量變化和設計變更; b)非乙方原因停水、停電、停氣造成停工,一周內累計超過8小時,一天內連續超過3小時; c)不可抗力; d)合同中約定或甲方同意給予順延的其他情況。 乙方在以上情況發生后5天內,就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方提出報告,甲方在收到報告后5天內予以確認、答復,逾期不予答復,視為已確認并同意報告內容。 非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。 4、施工中如需提前竣工,雙方協商一致后簽訂提前竣工協議,合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃,報甲方批準。甲方應在5天內給予批準,并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容: 8、a)提前的時間; b)乙方采取的趕工措施; c)甲方為趕工提供的條件; d)趕工措施的經濟支出和承擔; e)提前竣工收益(如果有)的分享。第七條工程質量一按照甲方、乙雙方對本工程施工方案的確定,地坪工程質量應達到以下標準:1表面平整度:與混凝土找平層平整一致:2表面密實程度:優于普通混凝土表面,以現場樣板為參照保持一致;3外觀顏色:基礎本色,色澤均勻,表面亮光。二對于以下現象乙方不承擔連帶責任:1出現找平層空鼓或混凝土石子浮露表面;2由于建筑體結構發生變化引起的質量問題。第八條工程驗收標準及驗收規則1本工程驗收標準的依據為:乙方企業標準(即:合同中約定的質量標準)。2驗收方式:a分階段驗收:如9、果本工程工期較長或需要分階段、分場地施工,必須進行分段驗收;每完成一次工程量,驗收一次,并辦理驗收手續,直至工程竣工驗收完畢。b一次性驗收:本工程竣工后,一次驗收;驗收合格后交付甲方。3合同約定的驗收方式為上述條款中的第b條。4其它驗收約定:a按上述驗收方式,工程一經驗收合格即交付甲方。如果甲方因故(條件限制或客觀因素)推遲或拖延驗收,乙方只負責兩天的現場維護,從第三天起自動交付甲方。b本工程驗收不合格,如果原因是由乙方造成的,由乙方承擔相應的經濟責任并負責維修;如果原因與乙方無關,甲方需在驗收單上注明并按合同支付乙方應得款項。c本工程末以驗收,甲方(包括其他第三者)提前使用或擅自使用,由此而10、引起的質量或其它問題由甲方承擔責任。d密封固化劑地坪施工結束后,有局部發白屬于正常情況,經過一段時間使用,發白現象會逐漸消失。e竣工驗收通知:工程竣工之日起3天內,乙方書面通知甲方進行驗收。甲方應自收到乙方通知3天內組織驗收。如甲方拒絕驗收通知或驗收通知5天內不組織驗收的,視為工程竣工并驗收合格。甲方須按本合同第四條第二點規定支付一切工程費用。九、工程保修1保修期限為 個月,于工程竣工驗收合格后翌日起計算。保修期最長不得超過 個月。2保修內容:乙方承包的工程范圍。免費保修內容是指在竣工后的現有條件下進行的免費保修工作,包括由于乙方使用的材料或施工造成的質量缺陷。3保修范圍:本工程保修范圍不包括11、因甲方使用不當、基層結構原因造成的缺陷或人為破壞、不可抗拒事故造成的損壞。出現上述情況需要維修的,乙方將按維修工程量結算材料成本、人工等費用。十、違約責任及爭議解決辦法1甲乙雙方末能按合同條款履約,同時也末按照合同規定進行處理,由此引起的爭議,應由雙方協商解決。協商不成,應在原告所在地選擇有管轄權的法院進行解決。2甲乙雙方任何一方末能履行合同條款或在執行合同條款中擅自違約,另一方有權追究其違約責任;同時,違約方必須承擔由此引起的一切以濟損失。3如因甲方原因末按合同付款,則每遲一天按余款的14%作為違約金;末通過驗收甲方不支付驗收款。十一、附則1本合同一式貳份;2本合同由雙方法定委托人或其代表簽字,并由雙方單位蓋章后即生效。3合同有效期限:自合同生效之日起,至工程竣工保修期滿終止。4本合同末盡事宜,以雙方協商一致后,可簽訂補充協議(與本合同具同等法律效力)。5本合同在有效期內,如雙方達成不屬于本合同約定的其它工程合作項目,必須另外簽訂合同。6本合同所列甲、乙雙方聯系地址,為甲、乙雙方通信、發通知等聯系的法定地址。如任何一方需要變變更地址的,應書面通知對方,否則承擔由此帶來的一切責任。甲方: 乙方:住所: 住所:法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:電話: 電話:傳真: 傳真:簽約日期: 簽約日期: