水廠供水管網工程施工合同(14頁).docx
下載文檔
上傳人:l**
編號:616384
2022-11-09
14頁
72.81KB
1、水廠供水管網工程施工合同(編號:SJZLS-施工-2014-004)工程名稱: 水廠供水管網工程施工發包方(發包方):承包方(承包方):簽訂地點:簽訂日期:二一四年一月水廠供水管網工程施工合同發包人(發包方): 自來水公司承包人(承包方):依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就水廠供水管網工程施工事項協商一致,訂立本合同雙方共同遵守。第一條基本情況1、工程概況工程名稱:水廠供水管網工程施工。工程地點:。2、工程承包范圍及方式承包范圍: 水廠供水管網工程施工。工程內容: 水廠供水管網工程施工。包括球墨鑄鐵管、PE 管、閥門及 閥門2、檢查井、管件、管溝開挖及回填、路面拆除及管道碰頭、試壓沖洗、余土外運等工作內容。提供所有機械、人工、資料整編,與此工程有關的檢驗檢測等。承包方式:本工程是包主材、包工、包施工輔材,包機械、包工期、包質量、包安全的單價合同。以實際完成的工作量乘以單價計算工程款。3、合同工期與工程質量合同工期:以發包方要求的合理工期為準,在承包方同意發包方規定的工期后,工期不得更改。工程質量標準:質量應符合設計圖紙、相關規范條款及有關標準要求,執行國家、河南省、鄭州市現行驗收評定標準。4、合同單價、總價與支付方式合同單價:承包方以包工包料的方式承包該工程,包括:設備進出場運輸及安拆費、施工費、放線費、檢驗檢測費、3、管理費(包含水電費、基礎資料等)。合同單價附后。支付方式:本工程按所規定的合同單價據實結算,不預付工程款。本工程完成具備通水條件后,甲方按實際完成工程量付給乙方80%的工程款;經有關單位驗收合格后,甲方按實際完成工程量付給乙方15%的工程款;剩余工程款 5%做為工程質保金,質保期按照行業有關規定執行。工程款的支付程序按照 自來水公司工程款審批及支付流程執行。第二條 施工設備材料1、本項目管網施工所用設備材料均由承包方提供,承包方所用設備材料應符合相應的國家規范標準,發包方有權對承包方所用設備材料進行檢 查,如發現不合格,發包方有權要求承包方整改,由此所導致的工期延誤等責任由承包方承擔,并賠償發4、包方因此造成的損失。第三條發包方的責任和義務1、一切證件、批件、所繳納的費用按有關規定屬于甲方負責的由甲方負責。2、開工前提供正規施工用水接頭和施工電源接點,接線點符合安全用電規范。3、向承包方提供施工藍圖叁份地質勘察報告及有關資料各壹份。指定相關單位函件簽收人及通訊方式。組織有關部門對施工圖紙進行會審。4、委派工地負責人和監理工程師進行對工程樁記錄及相關資料簽證, 需要旁站的甲方及監理人員應配合乙方施工作息時間,作息時間的變更提前12 小時送達監理。5、出現質量事故時甲方負責向設計部門申請出具常規經濟合理的設計處理方案。第四條 承包方的責任和義務1、承包方在施工過程中應遵守自來水公司的上街區5、水廠供水工程工程、安全、質量管理制度匯編中相關的規章制度。2、組織施工機械設備、人員和材料進場,保證工程按發包方要求及時開工,負責樁機正常運行,保證施工質量和進度。3、遵守國家及地方有關工程建設安全生產管理規定,嚴格按安全規程組織施工。安全生產由乙方負責。4、承包方必須做到文明施工,保持施工現場的整潔,創造一個良好的施工環境。5、承包方應服從甲方代表和監理人員的監督和管理,相互配合,不得野蠻施工,如出現質量問題、安全隱患、發包方派駐的工程師有權要求其及時整改。6、做好每根管道的施工記錄資料和隱蔽工程簽證等相關施工現場資料, 為甲方支付施工費進度款、基礎單項工程驗收、管樁壓樁分項工程結算、整改提6、供依據。7、承包方負責與本工程有關的竣工資料的收集、整理、報驗。第五條工期約定1、發包方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得承包方同意,并支付承包方因趕工采取的措施費用。2、因發包方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。3、因承包方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。4、因設計變更或非承包方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工 8 小時以上,工期相應順延。5、承包方負責協調好管網施工單位與周邊村民的關系。第六條驗收1、工程驗收以施工圖紙和設計變更通知書,圖紙會審紀要,國家頒發的工程施工驗收規范及質量檢驗標準為依據。通過質監部門及有關單位的質量驗收,達到合7、格標準。2、工程量的計算:以施工圖紙中標注的長度進行計算,如果施工深度不夠,發包方有權要求重新施工,工程量應由甲乙雙方代表現場簽字確認并作為工程結算依據。第七條違約責任1、由于發包方原因導致延期開工或中途停工,發包方應補償承包方因停工、窩工所造成的損失。2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付發包方 1000 元違約金。3、由某方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協 議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。第七條合同組成的文件1、本合同、工程施工安全合同2、施工圖紙、標準、規范及有關技術文件;3、上街區水廠供水工程工程、安全、質量管理制度匯編。第八條爭議處理方式在本8、合同履行過程中,出現任何爭議時,雙方應通過友好協商的辦法解決,協商不成時,任何一方均可向鄭州市人民法院起訴。第九條附則1、本合同一式陸份,其中甲乙雙方各執叁份,具有同等法律效力。2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效,各自履行完義務后自行失效。3、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。發 包 人(蓋章):承 包 人(蓋章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:日期:日期:附件一:工程施工安全合同發包人(發包方): 自來水公司承包人(承包方):為貫徹“安全第一,預防為主”方針,明確雙方的安全責任,確保施工中人身、設備、設施和第三方安全,根據國家有關法律法規,經雙方協商一致簽訂本合同。第一條 工9、程項目:水廠供水管網工程施工。第二條 施工地址:。第三條 發包方安全責任1、開工前發包方對承包方進行施工安全技術交底。2、發包方應要求承包方制定施工安全措施。3、發包方有權檢查督促承包方執行有關安全生產方面的工作規定,對承包方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書, 直至清退出場。4、發包方指派人員負責與承包方聯系安全生產方面的工作。5、發包方有權對承包方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。6、發包方不得要求承包方違反安全管理規定進行施工。第四條 承包方安全責任1、承包方作為工程項目的承包單位,對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞、及造成第三方損害事故承10、擔全部安全責任。承包方應切實履行以下安全責任:2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規,必須制定相應的安全管理制度;嚴格執行安全生產規定、制度。3、承包方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。4、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全,勞務用工法律法規及規章制度,保證其用工的合法性。承包方必須按國家有關規定,為施工人員進行人身保險,配備合格的勞動防護用品、安全用具。5、施工期間,承包方應指派作為安全現場監護人、安全工作聯系人。6、承包方一切施工活動,必須編制安全施工措施,施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底,并在整個施工過程正確、完整地執行,無措施或未交底嚴禁布11、置施工。7、承包方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要,并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定,承包方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備、設施損壞負責。8、開工前,承包方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。9、開工前,承包方應組織人員對施工區域、作業環境及設施設備、工器具等進行檢查,確認符合安全要求,一經開工,就表示承包方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。10、承包方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志,不得超越指定的施工范圍進行施工,禁止無關人員進入施工現場。未經發包12、方同意,承包方不得擅自使用與施工無關的設施設備;不得擅自拆除、變更發包方防護設施及標識。11、承包方施工過程中需使用電,不得私拉亂接,必須嚴格執行安全用電規定。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。12、承包方施工過程中應做到工完、料盡、場地清,確保安全文明施工。13、承包方必須接受發包方的監督、檢查,對發包方提出的安全整改意見必須及時整改。14、承包方施工過程中發生人生傷亡、設備事故和自來水管網、危及生產運行的或危及第三方不安全情況,應立即報告發包方,并積極配合調查。15、發生以下情況停工整頓造成的違約責任由承包方承擔:(1) 人身傷亡事故;(2) 發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故;(3)13、 發生施工項目區域火災事故;(4) 發生違章作業、冒險作業不聽勸告的;(5) 施工現場臟、亂、差,不能滿足安全和文明施工要求的。第五條 施工安全保證措施本次工程涉及的危險作業有臨時用電、高空作業(包括而不限于),承包方必須采取有力措施,保證施工過程中,不發生任何安全事件、事故。施工作業前,承包方必須將臨時用電安全措施、高空作業安全措施報發包方, 經發包方同意后,方可進行施工。第六條 違約責任1、由于承包方責任造成發包方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失,由承包方承擔相應責任,并賠償發包方或第三方因此造成的直接損失。2、合同履行中,發現承包方提供的有關資質材料無效,發包方有權解除合同,并由承14、包方承擔由此造成的直接損失。3、發現承包方現場作業人員有違章行為的,比照發包方有關安全生產獎懲規定對發包方職工相類似的違章行為應扣款數額,承擔相應的違約金。4、承包方未設置安監人員;未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計;施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施;用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要,發包方有權要求承包方立即停工整改,由此引起的后果及損失由承包方承擔。5、承包方特種人員無證上崗應承擔 200 元/人次的違約責任。6、承包方施工過程中,安全員未佩帶袖章,承包方應承擔100 元/次的違約責任。7、承包方在危險作業施工過程中,無安全員監護,承包方立即停15、工, 并應承擔 200 元/次的違約責任。8、承包方人員擅自動用發包方的設施設備,承包方按100 元至 500 元/ 人次承擔違約責任,產生嚴重后果,全由承包方承擔。9、承包方對發包方提出的安全整改意見不及時整改的,每逾期一天, 承包方按 200 元/天承擔違約責任,拒不執行,按承包方違約,解除施工合同。10、施工過程中發生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的, 除接受政府有關部門處理外,過錯方應承擔 3000 元至 5000 元/次的違約責任。第七條 甲乙雙方約定的其他事項:無第八條 本合同執行過程中,如發生爭議,由雙方協商解決;若經協商不能解決爭議的,任何一方可以向當地人民法院提起訴16、訟。第九條 甲乙雙方必須嚴格執行本合同,本合同的法律效力獨立于施工合同。第十條 本合同有效期限:與施工合同同步。第十一條 本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第十二條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。第十三條 本合同簽訂地點在發包方住所地。發 包 方(蓋章):承 包 方(蓋章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:日期:日期:附件二:農民工工資支付保證措施1、為維護勞務隊伍和農民工的合法權益,保證本項目建設的順利實施, 根據中華人民共和國勞動法及上級有關政策,制定本辦法。2、項目發包人、監理單位、承包人、勞務隊伍嚴格遵循國家政策、法律法規,站在講政治、講穩定、講大局17、講誠信的高度重視農民工工資支付問題,采取切實措施保護農民工的合法權益,禁止拖欠農民工工資。3、承包人嚴格執行工程建設相關法律法規和國家強制性標準,確保工程質量和安全施工。因工程質量驗收不合格或安全事故而延誤工期,影響發包人撥付工程進度款,導致農民工工資拖欠的,承包人愿承擔一切責任。4、承包人保證:不違規轉包、分包工程,不與不具備用工資格的組織或個人簽訂專業分包或勞務分包合同。簽訂專業承包或勞務分包合同(或協議)時要明確施工內容、驗收標準和支付方式。5、承包人建立完善的勞務用工制度,及時為從事施工作業和管理的人員辦理意外傷害保險,不招用無相應上崗資格或年齡未滿十六周歲的人員。實行實名制管理,與18、招用的勞務人員全部簽訂勞務用工合同,并登記造冊、建立檔案。6、承包人保證及時足額支付工程款和農民工工資,并對專業承包、勞務分包企業勞動用工和農民工工資發放工作全面負責。保證不將農民工工資發放給“包工頭”等不具備用工主體資格的組織或個人。如因監管不力造成農民工工資拖欠的,愿承擔一切責任。7、承包人負責督促專業分包或勞務分包企業完善用工記錄,及時足額支付農民工工資,做到月清月結。確保農民工工資均由本人領取,領取時必須有本人簽字,如本人確因文化問題等原因無法簽字的,可以由別人代簽, 但必須按本人手印予以確認,工資發放原始記錄存檔備查。8、承包人保證不發生一起因拖欠工程款或農民工工資導致的農民工上訪事19、件。施工現場做到安全生產、文明施工,保證不發生意外工傷索賠事件。9、承包人保證施工現場規范有序,保證施工現場所有出入口按標準硬化,保證所有砂石料等易遺撒物料運輸車按規定苫蓋嚴實,保證施工現場圍擋規范、整潔。10、承包人應建立解決拖欠農民工工資預案,制定因拖欠農民工工資引發大規模集體訪等突發事件的應急處置措施。承諾一旦發生信訪事件,承包人單位主要負責人保證在第一時間趕到現場,啟動應急預案,快速及時解決問題。11、 發包人在向承包人每一期的計量款中,按 1%的比例暫扣計量款作為農民工工資支付保證金,連續暫扣3 期后,如無拖欠農民工工資情況,發包人將在第四期計量支付時返還前 3 期保證金,但同時按 20、1%的比例暫扣當期計量款,以此類推。發包人在終期支付時,承包人出具無拖欠農民工工資的承諾函兩個月內無工程糾紛與投訴時,發包人給予全部返還保證金。12、發現或舉報并經合適拖欠農民工工資者,發包人將對承包人發出限期解決指令,期滿仍未解決的,發包人將無條件代承包人將款項直接給農民工,并處拖欠工資金額倍的罰款。連續3 次出現拖欠農民工工資現象,發包人可以沒收承包人履約保證金,直至將承包人清退出場。13、如承包人因拖欠農民工工資發生上訪、信訪、鬧事等事件,經核查屬實后,發包人有權在承包人暫扣農民工工資保證金中直接支付,不足部分在計量款中支付。每發生一起前述事件,發包人將逐次提高暫扣計量款的比例增加農民工工資保證金,以遞增農民工工資保證金份額。承包人:(章)委托代理人(簽字、印章):年月日
CAD圖紙
上傳時間:2024-05-06
17份