110KV變電站輸變電建設安裝工程施工合同(8頁).doc
下載文檔
上傳人:十二
編號:618509
2022-11-17
8頁
24.54KB
1、合同編號 110KV變電站施工合同輸變電工程建設施工合同項目單位(全稱): (以下簡稱甲方)施工單位(全稱): (以下簡稱乙方)依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。一、工程概況工程名稱: 工程地點: 二、承包范圍本工程自110KV線路終端桿始至110KV全部進線構架至110KV主間隔至110KV主變再至10KV變及配電室再至各低壓柜(本工程為第一期,只安裝一個間隔),安裝部分是全所一期工程的設備安裝及全所、動力車間10KV系統(tǒng)聯(lián)調,材料部分我方采購是除主設備以外即:一二次電纜(12、0KV)及室外鋼管構架、全所接地、避雷針、變配電室的電器材料、全所電纜支架、進站部分光纜;另包含一期計一套間隔所需的基礎地腳螺栓。(甲方提供設備及材料詳見甲供材清單),本期工程通訊設備費,綜合電纜費另計,不包括照明工程安裝。三、雙方一般權利和義務1、甲方職責1.1參與工程質量、安全活動;1.2按合同規(guī)定支付工程款。2、乙方職責2.1協(xié)助甲方組織工程啟動送電及竣工驗收;2.2組織工程送電后的工程質保期內因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.3編制施工組織設計、施工措施計劃,并對承建范圍內的現(xiàn)場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責任。2.4乙方按約定的內容和時間完成以下工作:1、根據(jù)工程需要設置施工3、使用的照明、圍攔及警衛(wèi),承擔由于自身失誤造成的經濟損失和責任;2、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù);3、保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定,交工前清理現(xiàn)場達到雙方約定的要求,承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款;4、承擔工程未移交在代保管期間的保護和損壞修復責任。四、合同工期1、開工及延期開工1.1本工程開工時間定于 年 月 日, 年 月 日保證具備送電條件。1.2乙方應當按照合同約定的開工日期開工。乙方不能按時開工,應當不遲于合同約定的開工日期前7天,以書面形式向甲方提出延期開工的理由和要求。甲方應當在接到延期開4、工申請后的48小時內以書面形式答復乙方。逾期未答復則視為同意乙方要求,工期相應順延。甲方不同意延期要求或乙方未在規(guī)定時間內提出延期開工要求,工期不予順延。1.3因甲方原因不能按照合同約定的開工日期開工,甲方應以書面形式通知乙方,推遲開工日期并相應順延工期。2、暫停施工甲方認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方的要求停止施工,并妥善保護已完工程。乙方實施甲方做出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,甲方應當在48小時內給予答復。甲方未能在規(guī)定時間內提出處理意見,收到乙方復工要求后48小時內未予答復,乙方可自行復工。因甲方5、原因造成停工的,由甲方承擔乙方由此造成的損失并順延工期;因乙方原因造成停工的,由乙方承擔發(fā)生的費用,工期不予順延。3、工期延誤3.1 因以下原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:因國家或主管部門計劃調整;重大設計變更、工程量差;因不可抗力影響。3.2 乙方在3.1款情況發(fā)生后7天內,就延誤的工期以書面形式向甲方提出報告。甲方在收到報告后7天內予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,則視為同意順延工期。4、工程竣工4.1 乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。4.2 因乙方原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔違約責任。4.3 施工中甲方如需提6、前竣工,雙方協(xié)商一致后應簽訂補充協(xié)議,作為合同文件組成部分。其內容應包括:提前的時間和修訂后的進度計劃。乙方為保證工程質量和安全采取的措施。甲方為提前竣工提供的條件。五、質量標準1、工程質量標準: 110KV及以上送變電工程啟動及竣工驗收規(guī)范(DL/T782-2001) 電氣裝置安裝工程高壓電器施工能驗收規(guī)范(GBJ147-1990) 輸變電工程達標投產考核評定標準(2005版)2、 工程質量2.1 工程質量應當達到合同約定的質量標準,質量標準的評定應執(zhí)行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定。2.2 雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方7、承擔。雙方均有責任時,由雙方根據(jù)其責任分別承擔。2.3 出現(xiàn)質量事故乙方應在發(fā)生后24小時內通知甲方,并在7天內提供工程事故分析報告。3、雙方責任由于設計原因試運行達不到驗收要求,甲方應要求設計單位修改設計,乙方按修改后的設計重新安裝。甲方承擔修改設計、拆除及重新安裝的全部費用,工期相應順延。由于設備制造原因試運行達不到驗收要求,由該設備采購一方負責重新購置或修理,乙方負責拆除和重新安裝。設備由乙方采購的,由乙方承擔修理或重新購置、拆除及重新安裝的費用,工期不予順延;設備由甲方采購的甲方承擔上述各項費用,工期相應順延。由于乙方施工原因試運行達不到驗收要求,乙方按甲方要求重新安裝和試運,并承擔重8、新安裝和試運的費用,工期不予順延。甲方在試運行合格后不在調試記錄上簽字,試車結束24小時后,視為甲方已經認可調試記錄,乙方可繼續(xù)施工或辦理竣工手續(xù)。六、安全施工1、甲乙方按有關規(guī)定簽訂安全文明施工協(xié)議,明確安全文明施工目標要求,雙方職責及獎罰條款。2、 安全施工2.1 乙方應按電力工程建設安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定等有關安全生產管理規(guī)定組織施工,認真開展安全施工管理工作。并受甲方在安全施工方面的監(jiān)督管理。因乙方自身原因造成事故和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。2.2 甲方未執(zhí)行國家、行業(yè)有關規(guī)定,管理人員違章指揮,強令職工冒險作業(yè)等原因而導致安全事故發(fā)生,由甲方承擔相應的責任和發(fā)生的費用。3、事故9、處理3.1甲、乙方對發(fā)生的事故應在查清原因,分清責任的基礎上按有關規(guī)定和事故調查組提出事故處理意見,對事故責任方進行處理。甲方乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。3.2發(fā)生重傷以上事故,乙方應按有關規(guī)定即時報告有關部門并通知甲方,同時按政府有關部門要求調查處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。七、合同價款及支付1、合同總價: 2、合同價款的調整因素包括:2.1 國家和省公司計劃有重大調整;2.2 省級及以上有關部門頒發(fā)的政策性調整;2.3 經初設審批單位正式批準的重大設計變更及零米以下基礎處理發(fā)生的重大量差;3、合同款工程支付方式工程以包工包料費用包干方式,合同簽定后甲方預付給乙方10、50%合同總價作為施工預付款(采購材料),工程竣工驗收合格后7日內一次性付清余款(合同價款的50%)。八、工程變更1、工程設計變更1.1 施工中甲方如需對原工程設計進行變更,應提前 3 天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知,并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方發(fā)出的變更通知進行施工。1.2 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發(fā)生的費用及由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。2、其他變更合同履行中甲方要求變更工程質量標準及發(fā)生其他實質性變更,由雙方協(xié)商解決。九、竣工驗收1.1 工程具備竣工驗收條件,乙方按電力建設施工及驗收技術規(guī)范等有關規(guī)定,向甲方提供竣工驗收11、報告。1.2 甲方收到竣工驗收報告后 2 天給予確認或提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成的費用。1.3甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后28天內不組織驗收,或驗收后14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可,并從第29天起由甲方承擔工程保管及一切意外責任。1.4工程竣工驗收通過,乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。1.5工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的,甲方不得使用。甲方強行使用時,由此發(fā)生的質量問題及其他問題,由甲方承擔責任。 1.6整套啟動試運驗收,執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程12、等規(guī)定,由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作,全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定,在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消缺。十、 質量保修1.1 乙方應按法律、行政法規(guī)或國家關于工程質量保修的有關規(guī)定,對交付甲方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。1.2 正式移交簽字之日起的一年時間內是質量保修期。十一、爭議1、 執(zhí)行合同過程中的一切爭議,應通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不能達成協(xié)議的,可向工程所在地人民法院采用訴訟方式解決。2、訴訟過程中,除了訴訟事項外,雙方應繼續(xù)履行本合同。十二、合同生效及其它1、 除合同另有規(guī)定外,甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同書上簽名并蓋單位公章后,合同生效。2、本合同一式四份,由甲方、乙方各執(zhí)兩份。3、完成合同規(guī)定的責任和義務、價款結清后,本合同即告終止。4、本合同未盡事宜,雙方可補充協(xié)議解決。發(fā) 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:地 址: 地 址:電 話: 電 話:傳 真: 傳 真:郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行: 帳 號: 帳 號: 合同訂立時間: 年 月 日