通信工程勞務外包合同協議書(15頁).docx
下載文檔
上傳人:十二
編號:619004
2022-11-17
14頁
31.02KB
1、通信工程勞務外包合同甲 方: 甲方負責人: 乙方負責人: 乙 方: 簽訂日期:簽訂地點:目錄通信工程勞務外包合同3第一條工程承包范圍及委托方式3第二條質量標準3第三條施工過程管理4第四條安全文明施工5第五條甲方的權利和義務6第六條乙方的權利和義務6第七條工程驗收8第八條工程整改及維護8第九條工程費標準8第十條勞動和勞務關系,9第十一條費用支付方式9第十二條對乙方的考核10第十三條文物和地下障礙物10第十四條違約責任及其它10第十五條爭議解決方式11第十六條合同生效11附件:11通信工程勞務外包合同甲方(發包人): (以下簡稱:甲方) 乙方(承包人): (以下簡稱:乙方) 依照中華人民共和國合同2、法、中華人民共和國建筑法,遵循平等、自愿、公平、誠信的原則,經過雙方協商一致,簽訂本合同。第一條工程承包范圍及委托方式1、承包范圍 通信工程建設項目(具體內容以各分項合同為準)2、委托方式 本合同只是甲方委托乙方進行工程施工的總體框架協議,對每一單項工程,以業主開出的施工委托書為依據,施工委托書與本協議合并成為每一個單項工程的施工合同同時生效。本協議內容如有與施工委托書相抵觸,以施工委托書為準。3、本合同并不表示甲方必須保證有工程承包給乙方,甲方有權根據自身情況,決定和調配包括乙方在內的任何一支施工單位的承包項目和任務量。如乙方的施工質量出現問題,甲方有權隨時取消乙方的承包資格且無須提前通知乙3、方,同時甲方還保留進一步追索由于乙方施工質量問題給甲方、業主造成的經濟損失的移利。1、具體施工工期(包括開工日期和預計竣工日期),以施工委托書或甲方要求為準2、乙方組織施工過程中,如遇下列情況,雙方應及時協商,最終答成共識:2.1因業主提出變更設計或變更施工圖而延誤施工。2.2因自然災害等不可抗力因素(颶風、雷電、地震、冰雹、沙塵暴、火災、水災)等原因被迫乙方停工,導致工期延誤。第二條質量標準 乙方施工的工程質量應當以甲方與業主簽訂的合同中約定的工程施工質量標準為準,包括但不限于:1、 工程質量必須達到國家有關通信工程、建筑工程的相關規范。2、工程質量必須達到支局方、質檢督導組及業主制訂發布的4、最新工程質量規范或標準的有關規范及標準的要求,乙方保證其施工的工程能一次性通過業主的驗收。如驗收不通過,乙方需根據建設方、監理、設計院等相關要求不斷整改,直至驗收合格為止(以簽字單為準),因工程整改所產生的人工費、輔料費及主設備款應當由乙方負擔,此外,乙方還應承擔由此產生的工期延誤等責任(如建設方追究)。第三條施工過程管理一、甲方的工作:1、甲方將業主提供的施工所需要的施工圖紙及主要設備、主要材料提供給乙方。2、甲方為工程配置一名項目負責人,負責輔助協調處理工程中出現的問題。3、催收工程款及支付乙方工程費。4、資源錄入及標簽的打印。5、材料的管理及核對。6、工程質量的檢查。二、乙方的工作:1、5、乙方應當自行配備施工必須的工具和車輛,并指派具有施工經驗的工程技術人員,根據施工要求進行施工;2、乙方在施工過程中,必須逐段檢測布線情況,符合要求方可進行下一步施工;每個小區或者村隊施工完畢后提交準確圖紙,交給甲方負責人,由資料錄入人員將資料錄入系統,如乙方提交資料錯誤導致重復修改資源由乙方負責,并且根據資源錄入量扣除乙方相對比例的施工費,但最少不低于單項工程費用的1%。3、施工所需要的主設備由乙方派人到甲方或業主指定的地點領取,并填寫領用材料單且做好記錄,乙方負責運輸至施工地點進行施工。乙方負責保管領用的材料,工期結束后與提交圖紙進行材料核對,對剩余材料退庫,如發生領取材料與圖紙核對不符或者6、材料丟失、損壞等情況,甲方可以協調更換,但由乙方承擔相關費用,包括材料采必費用、運費等。若因此導致工期延誤等責任,由乙方承擔。4、施工期間乙方應當指派1-2名現場施工負責人,該負責人必須是從頭至尾跟隨工隊施工(熟悉現場)、并保持通信暢通,能夠積極配合甲方相關人員完成工作量(圖紙改動、資源錄入、用戶開通等)。乙方現場施工負責人還應當主動向甲方項目負責人匯報工程進度情況(包括:日報、周報、月報)。5、乙方施工時必須詳細記錄材料使用數量、型號以及路由圖。每個小區工程完工后13天內,乙方應向甲方提供準確的材料使用清單和實際光纜敷設路由、設備安裝位置、等、分纖箱覆蓋范圍(例如:XX街道XX號樓XX單元)7、分纖箱經緯度采集記錄等。6、乙方按照規范對分纖箱標簽粘貼、分纖箱噴號、跳纖、光損耗測試(一級測試值在12以內,二級測試值在-23以內)、光交內盤符標簽的粘貼和光纜掛牌、所施工地的資源核查,施工完成后無條件對乙方施工區域故障的處理,如因乙方原因故障處理不及時導致投訴升級的視情節對乙方進行相應處罰。若乙方無處理故障能力需要向甲方提出,甲方按照故障緊急情況、車輛里程等計算費用,該費用經甲乙雙方確定后從乙方工程款中扣除。6、乙方施工時應合理使用材料,杜絕不合理走線等浪費情況,每個站點工程余料應及時造冊妥善保管。若一旦發生材料浪費情況,乙方應賠償給甲方相當于所浪費材料價值2倍的費用。上述費用,在甲方支8、付乙方工程款式直接扣除。7、乙方應認真按照有關標準、規范和設計圖紙要求施工,隨時接受甲方、業主或監理人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并接受整改意見,不得無正當理由拖延甲方、業主或監理人員的檢查檢驗。乙方還應當處理好與業主和監理公司相關人員的關系。8、乙方在具體施工過程中代表甲方形象,必須維護甲方的信譽和形象,不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情,若發生此類事件,則甲方有權追究乙方的法律責任,并要求進行相關經濟賠償和處罰。9、乙方負責協調與站點業主的關系,若因施工原因給業主方造成損失,乙方應承擔所有責任。10、若乙方未經業主事先書面許可而擅自改變工程施工,則乙方應按相關工程要的20%向甲9、方支付違約金。該違約金由甲方在向乙方支付余款時予以直接扣除,如果乙方應得余款不足以支付違約金,不足部分應當由乙方補足。11、因乙方原因造成工程質量成工期延誤給甲方、業主造成任何損失,均由乙方負責賠償,因乙方原因造成工程材料缺少或損失的,由乙方負責解決由此產生的所有問題,所產生的一切費用均由乙方承擔;乙方同時保證不得因此造成工程質量不合格或工期延誤,否則乙方應當賠償由此給甲方、業主造成的一切損失。12、乙方在施工期間如發生工程的質量、進度造成甲方信譽問題時,甲方每次以工程總款10%的比例進行處罰。第四條安全文明施工1、乙方應當在與甲方簽訂本合同的同時,與甲方簽訂安全施工責任書,見附件。乙方應當將10、安全施工責任書的內容傳達至每一個現場施工、監督、管理人員。2、乙方需按甲方向業主出具的承諾書、施工組織設計以及其他有關安全文明施工條例進行施工。3、乙方進場后應對施工人員向保險公司投保并自行承擔相應保險費用,如業主要求進行主要設備投保,保險費用參照甲方與業主的總承包合同條款執行,施工中所有的施工安全,包括施工現場的所有人員、設備安全,由乙方負責,甲方不負任何責任。4、乙方為保障安全施工而支付的安全防護措施費用均由乙方承擔。第五條甲方的權利和義務1、甲方負責工程實施的組織管理,制定工程實施計劃,對每一單項工程任務的執行時間和要求,須提前通知乙方。2、甲方有義務協助乙方與現場有關單位、監理公司的協11、調工作。3、如乙方需要支援的情況下,經過友好協商,為配合乙方施工人員完成既定的工程施工進度要求,甲方可以考慮支持乙方。4、甲方有權制止和糾正乙方施工人員的違規操作和行為,以保證必要的安全措施的執行。5、甲方有權監督檢查工程施工的質量、工程完成進度。6、若工程施工內容發生變動,甲方有義務及時通知乙方。7、甲方須按照合同約定的期限和方式支付工程款及其他應當支付的款項。第六條乙方的權利和義務一、一般條款1乙方應嚴格按照國家相關行業標準及甲方要求的線纜敷設、設備安裝規范和技術要求進行施工。2、乙方應明確施工內容:線纜敷設、箱體安裝及噴碼、線纜標識、尾纖盤留、經緯度定位等相關工程事宜等。乙方負責工程的施12、工任務,做好施工現場管理,按照合同要求的期限以及工程進度計劃完成各項工作。3、乙方必須嚴格按照設計文件、國家主管部門制定有關安裝規范標準以及業主、甲方施工委托書明確要求的事項組織施工。4、乙方必須做好施工前的人員組織、設備材料的清點工作。5、施工期間,乙方必須嚴格按照施工安全規范操作,做好防火防盜工作。發生重大事故,應當迅速采取搶救和補救措施,并及時通報甲方,如由乙方因素造成的經濟損失,均由乙方負責。6、乙方應注意保持機房、施工現場的整潔,嚴格遵守甲方機房管理制度和業主的有關規定。7、乙方必須遵守和服從施工現場業主的有關規定和要求,應主動、友好地與業主協商解決施工中出現的問題,自覺維護甲乙雙方13、的企業形象。8、乙方對甲方及業主或監理公司的有關工程資料及商業秘密負有保密義務,不得為本合同以外目的使用。未經甲方及業主或監理公司事先書面許可,不得將甲方系統選址、設計及工程等方面資料提供或透露給任何第三方。如果發現因乙方原因至造成甲方及業主或監理公司的技術、工程資料及商業秘密外泄,乙方必須承主一切責任并賠償由此給甲方及業主或監理公司帶來的所有損失。9、乙方需接受甲方及業主或監理公司派出的工程監理對工程的監督和合理指導,并為甲方有關技術人員提供必要的咨詢。10、乙方必須優先安排經過甲方在施工前培訓過的熟練施工隊人員為甲方項目進行施工,不得頻繁調動。若因此影響了工程質量或工期,乙方應當賠償由此給14、甲方、立主造成的一切損失。11、三方對由乙方施工工程進行開通調測時,乙方必須安排熟悉站點情況的施工隊人員予以配合,若因乙方原因造成工程未能如期調測開通,乙方應當承擔全部責任。12、工程完工后,乙方有權要求甲方按照合同規定的驗收辦法進行驗收,驗收合格后必須由雙方負責人,例如:安裝隊長、現場工程師或者督導工程師、共同簽字。13、站點進場施工需要交付施工押金的由乙方承擔。二、乙方安全施工責任1、乙方在施工中必須嚴格遵守各項安全規定,并指定專人負責施工現場的人身討產、防火等安全管理工作。乙方要經常對施工人員進行安全生產、安全防火和安全用電等方面的教育,做到安全施工、文明施工、杜絕一切事故的發生。2、乙15、方必須根據施工現場情況,制定保證安全施工的各種措施,否則不得施工。3、乙方在工程開工前必須給所有施工人員購買人身意外傷害保險,并接受甲方的安全施工培訓。4、施工現場的物料要堆放整齊,保留必要的消防、行人通道,易燃易爆物品要有專人妥善保管,不得在樓內存放。5、乙方施工用電必須符合用電安全規定。非正式電工不許接電源線和安裝電氣設備。6、施工現場嚴禁抽煙,使用明火須經施工場所管理單位及甲方同意。7、施工期間為保證施工安全禁止飲酒,如發現,甲方有權令其停工,由此延誤工期造成的損失由乙方負責。8、乙方要接受公安消防及相關部門的監督、檢查,對發現的隱患乙方必須按期解決,逾期不解決,甲方有權令其停工,由此延16、誤工期造成的損失由乙方負責。9、施工期間乙方應保證現場及施工人員人身安全,如造成現場及施工人員傷害、傷亡及其它事故均由乙方負責,如果需要甲方協助解決,由此產生的費用由乙方承擔。10、施工期間乙方應保證甲方和施工現場業主的設備、財產安全,因乙方責任造成損壞及其它事故均由乙方負責。第七條工程驗收1、工程驗收標準按業主的要求進行。2、乙方施工完畢后測試并保留測試記錄,測試通過后由業主完工證明給乙方,此完工證明只是說明工程主體已經完成,但不代表工程質量已得到業主的認可。3、工程初驗由業主組織對工程進行初驗,初驗合格后出具初驗合格證明給乙方。4、工程終驗由業主負責組織甲方(或甲方委托乙方)、監理公司進行17、工程驗收,驗收合格后由甲方開具終驗合格證明給乙方,上述工程驗收時,無論是甲乙雙方自行進行的驗收,還是由業主、監理公司參與的工程初驗及終驗,乙方必須派熟悉現場情況的施工負責人參與驗收,否則因此產生的驗收問題由乙方承擔。第八條工程整改及維護1、所有乙方承接的工程若需要整改或維護,乙方必須保證按照甲方的要求派施工隊員協助完成。2、工程施工中如業主需對施工圖紙更改、改變施工方案(如設備的安裝位置等),乙方需無條件服從,且若產生費用,由乙方承擔。 3、工程通過業主或者監理公司終驗之前,所有因乙方施工質量引起的工程整改乙方均需無條件完成,且所有費用均由乙方承擔。4、工程初驗之后,業主或監理公司終驗通過之前18、,所有因業主原因造成的工程整改,如更改設計方案、設備質量問題及總發包人或監理公司終驗之后的工程維護等,乙方必須派人完成整改、維護工作。乙方須根據實際情況報備給甲方由此工程整改產生的人工費及其他費用,由甲方向業主溝通追加工程費,追加部分支付標準雙方另行協商。5、乙方對所施工的工程,應承擔一年的質保期(免費服務),免費服務期從工程終驗合格之日起計算。項目工程結算價款的10%作為質保金,如乙方在免費質保期內不對項目進行維修或配合,由甲方另尋其他人員維修,維修費用自動扣除,維修金不足時由乙方補足。第九條工程費標準(1)甲方收取施工合同總額的 35 %份額,乙方收取施工合同總額(除取材料費)的 65%份19、額。甲方的 35 %份額包括營業款,所得稅,管理費;乙方的 65 %份額中包括人工費、儀表使用費、差旅費、本組施工人員商業險等乙方施工員的一切費用,如乙方沒有按合同要求提供相關資料,那么甲方應從結算中除去未提供部分預算算額再按約定比例付款。(2)甲方收取施工合同總額的 30%份額,乙方收取施工合同總額(除取材料費)的 70%份額。甲方的 30%份額包括營業款,所得稅,管理費等;乙方的 70%份額中包括除包括乙方施工員的一切費用外,還包括與工程相關的一切事宜,查看現場、組織初驗、終驗,資源錄入,輸出結算,準備審計資料(圖紙、測試報告、文檔等),如乙方不按要求提供相關資料,那么甲方應從結算中除去未20、提供部分預算額再按約定比例付款。第十條勞動和勞務關系,1、所有現場施工人員與乙方存在勞務或勞動關系,應符合用工手續,工資、社丟、工傷保險等費用由乙方自行承擔,乙方須將施工人員簽名的身份證復印件提供給甲方。2、乙方不得以任何理由糾集人員到甲方辦公場所、工程項目、業主或公共場所聚集示威等非法非情理的極端方式,索取承包價款,否則乙方將自動接受結算價款50%的罰款。3、乙方應按相關規定發放現場施工人員工資,并提供施工人員簽名的工資單,或由乙方提供施工人員相關工資卡信息及發放標準,由甲方通過網銀直接發放。第十一條費用支付方式1、甲方按1000元/人/月支付乙方(施工人員)日常費用,其施工人員人數取月平均21、值(30天/月),該項費用將在乙方施工費中扣除。序號日期實際施工人數人員姓名11月1日2人張三,李四21月2日4人張三,李四,王五31月3日4人張三,李四,王五41月4日8人張三,李四,王五張三,李四,王五合計4天18人次平均4.5人次/天,則應付施工隊月工資為:4500元例如:乙方提供全部施工人員名單及聯系方式給甲方 2、項目工程完工后3天內由乙方對工程進行工藝質量自查,并出具工程自檢報告,和甲方協商,由甲方聯系建設方、監理、設計等相關管理人員組織驗收,簽定驗收報告和決算文件由第三方公司審計,最終結算費用金額將武漢烽火技術服務有限公司最終決算文件金額為主。建設方支付工程進度款后,甲方工程項目22、負責人開始申請付款,15日內按到款比例向乙方支付約定費用。 3、項目工程質保期滿后,甲方收到質保尾款后15日內按到款比例向乙方按約定比例支付剩余費用。4、農歷年終為限,建設方未組織驗收工程或未支付工程款時,甲、乙雙方可協商自定。第十二條對乙方的考核甲方按工程質量,服務水平等指標對包括乙方在內的承包人進行考核,對于不合格承包人,甲方有權淘汰。被淘汰后的乙方對由其施工的站點仍嚴格按照合同規定的服務內容和付款周期等條款執行,乙方不得以任何理由要求提前結算工程款或其他要求。第十三條文物和地下障礙物1、在施工中發現古墓、古建筑遺址等文物及化石或其他有考古、地質研究等價值的物品時,承包人應立即保護好現場并23、于4小時內以書面形式通知甲方項目負責人,甲方應于收到書面通知后24小時內報告當地文物管理部門、業主,承包人按文物管理部門的要求采取妥善保護措施。雙方應順延延誤的工期。如發現后隱瞞不報,致使文物遭受破壞,責任者依法承擔相應責任。2、施工中發現影響施工的地下障礙物時,承包人應于8小時內以書面形式通知甲方項目負責人,同時提出處理方案,甲方項目負責人收到處置方案后24小時內予以認可或提出修正方案。雙方應順延延誤的工期。所發現的地下障礙物有歸屬單位時,發包人應報請有關部門協同處置。第十四條違約責任及其它1、乙方應嚴格按照業主規定的工程進度進行施工,保證工程建設項目按業主或監理公司簽訂合同中規范的要求按時24、完成。如因為乙方自身施工人員不及時到位造成工期延誤,每逾期一日乙方需按該工程費的1向甲方償付違約金,該違約金的累計額最高不超過工程費的5%。2、本合同中對于乙方工作及責任義務,若未進行約定或約定不明,應當以甲方與業主簽訂的相關合同及其附件中的要求為準,該要求中涉及到的機房在施工方面的工作、責任義務,應當作為乙方在本合同項下的工作、責任義務。3、合同如有任何修改或補充,均需雙方授權代表協商解決,并視作本合同不可分割的組成部分,與合同正本具有同等效力。第十五條爭議解決方式雙方發生爭議時首先協商解決,如協商不成,可向甲方所在地人民法院訴訟解決。第十六條合同生效本合一式兩份,甲、乙雙方各持壹份,自雙方蓋章之日起生效,至乙方免費保修期結束后終止。備注:本份協議書(合同)中所提到的總金額均除去材料費,如有爭議,由甲方解釋。甲方:(蓋章)甲方代表人:乙方負責人:乙方住址:乙方聯系方式:緊急聯系電話: 年月日附件:(1)承包人身份證復印件(2)承包人施工隊伍人員身份證復印件(3)承包人施工隊伍人員保險復印件