1、撰寫人:撰寫人:_日日期:期:_2020 年拖欠工程款起訴狀范本20202020 年拖欠工程款起訴狀范本年拖欠工程款起訴狀范本起訴單位: (全稱)法定代表人:被告單位: (全稱)_市職工教育培訓中心地址:訴訟請求:責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款_元;(二)結算零建工程款:_元減去甲方墊付的材料款_元,應付給乙方工程款_元;(三) 賠償乙方的經濟損失: _年至_年度拖欠款的滯納金_;_年_月至_月設備閑置費_元;以上三項合計,共_元風險提示:訴訟請求必須具體明確,該寫的一定要寫,因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應的證據來支持你的
2、主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。 另外,訴訟請求應提出具體的數額,不能籠統地說“賠償原告的一切損失”之類。雖然這是沒有爭議的, 但并不等于在提出訴訟請求時多多益善, 比較切合實際的請求數額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風險,而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解,減少訟累。事實和理由:風險提示: 訴狀是個利劍,挑起戰爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關法律和政策規定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實,是要把雙方當事人的法律關系,發生糾紛的原因、 經過和現狀, 特別是雙方爭議的焦點, 實事求是地寫清楚。講道理,是要
3、進行分析,分清是非曲直,明確責任,并援引有關法律條款和政策規定。_年_月_日, _縣建筑工程總公司_公司(原告,以下簡稱乙方)同_市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了建筑安裝工程合同 ,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為_元。開工日期定為_年_月_日;竣工日期定為_年_月_日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到_年_月_日乙方才正式開工。在長達_天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的_余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達_元。甲方雖然承擔了_元的誤工費,但尚有_元到今有承擔賠償損失的責任。兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于_年_月_日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件) 。教學樓工程于_年_月_日完工。三幢樓均經_市建筑工程質童監督站