1、裝飾行業(yè)協(xié)會裝飾工程施工合同XX市工商管理局XX市裝飾行業(yè)協(xié)會裝飾工程有限公司施工合同合同編號: 甲方(發(fā)包方): 地址: 聯(lián)系電話: 乙方(承包方): 地址: 聯(lián)系電話: 按照中華人民共和國合同法的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠信、信任的原則協(xié)商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。第一條 工程概況1.1 工程名稱: 1.2 工程地點: 1.3 工程項目及承包范圍：具體祥見工程預算書。1.4 工程內(nèi)容：具體祥見工程預算書。1.5 承包方式：具體祥見工程預算書。1.6 施工日期：自 年 月 日始，至 年 月 日止，工期共 天。1.7 工程總額：人民幣 元整（小寫：
2、元） 。第二條 工程款付款方式的約定 2.1 付款比例：（1）工地開工時支付款： 計 元（2）木工進場時支付款： 計 元（3）油漆工進場時支付款： 計 元（4）工程竣工驗收合格后支付款： 計 元2.2因工程項目（內(nèi)容）變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定項目變更單，因此而增加的費用應在簽定之后2個自然日內(nèi)一次性支付給乙方。2.3工程施工期間，如甲方特殊要求，須乙方比合同工期提前竣工時，應征得乙方同意：乙方提前竣工，甲方須支付乙方因趕工期增加的相應費用（費用額度根據(jù)工程具體情況由甲、乙雙方另行協(xié)商） 。2.4 施工過程中，如果方未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按
3、工程總造價0.3%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止；付款時間延誤7個自然日以上的，乙方有權(quán)單方面終止履行該合同，甲乙雙方辦理工程結(jié)算手續(xù)；已收工程款項，無論工程是否完成，乙方有不予退還；乙方已施工工程，甲方為支付工程款的，須按實際工程量支付乙方工程款，乙方因此而造成的損失應由甲方承擔。2.5工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權(quán)向甲方按工程尾款的1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。2.6非甲方原因延誤工期，導致工程不能按約定進度進行時，甲方應付的工程款項，可根據(jù)實際情況經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后，延期支付。2.7甲方應付的工程款項，不得交付予
4、非合同簽署人或非合同簽署之委托人，否則，由此產(chǎn)生的一切后果有甲方自行承擔。第三條 工期約定3.1施工過程中，甲方要求修改個別設(shè)計方案的，須在該工程項目未正式施工前通知乙方施工管理員和/或設(shè)計師，乙方設(shè)計師須在接到通知3天內(nèi)進行修改，并通知甲方確認，因此而造成的工期延誤，工期順延；3.2施工項目中由甲方提供的裝飾材料，乙方須提前填列甲方準備材料通知單交付甲方，以便甲方及時準備資料：甲方接到該通知單后，須按通知單要求準備資料；如因甲方準備材料不及時或不準備，延誤工期，工期順延；如因乙方不及時通知甲方準備材料或通知內(nèi)容錯誤，導致甲方不能及時和/或準備材料而延誤工期，工期不順延。3.3施工過程中，因甲
5、方未按該合同定之付款方式付款且延誤至7個自然日以上的，乙方有權(quán)停止施工，直至甲方付清款項，乙方繼續(xù)施工，由此造成的工期延誤，工期順延。3.4施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到工程驗收通知單后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。3.5因甲方原因，增加工程量和/或工程項目更改時，工期順延。3.6因乙方安排組織施工不當導致的工期延誤，工期順延。3.7工程竣工后，甲方提出整改要求的，由此造成的工期延誤，工期順延。3.8因甲方所屬物業(yè)管理部門原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。3.9因停水、停電、臺風等客觀原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。3.10因消防工程、中央空調(diào)工
6、程原因?qū)е碌墓て谘诱`，工期順延。3.11以上條款中之工期順延條款造成合同工期延誤，甲乙雙方互不支付工期延誤費；工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按照工程總造價0.3%的標準向甲方支付延誤費。第四條 工程項目（內(nèi)容）變更的約定4.1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪除部分工程項目（內(nèi)容），甲、乙雙方須簽署工程項目（內(nèi)容）變更確認單；且甲方須按刪減部分總造價2%，向乙方支付材料準備費。4.2工程正式施工過程中，如甲方要求刪減部分木制工程項目（內(nèi)容），甲乙雙方須簽署工程項目（內(nèi)容）變更確認單；未下料工程項目，甲方須按刪減部分總造價2%，向乙方支付材料準備費；已下料工程項目，甲方須按該項目總
7、造價的50%，向乙方支付材料費、人工費；已施工工程項目，甲方須按該項目總造價的80%，向乙方支付材料費、人工費，已完工工程項目，甲方須按該項目總造價的100%，向乙方支付材料費、人工費。4.3工程正式施工過程中，如果甲方要求刪減部分非木制工程項目（內(nèi)容），甲乙雙方須簽署工程項目（內(nèi)容）變更確認單；未下料工程項目，甲方須按刪減部分總造價2%，向乙方支付材料費準備費；已下料（施工）工程項目，甲方按該刪減項目的具體損失額度，向乙方支付材料費、人工費。第五條 工程質(zhì)量及驗收的約定5.1乙方須按照本合同之附件工程預算書所列明的材料品質(zhì)標準采購施工材料；甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定；對乙方
8、所采購材料按所列明標準進行驗收。5.2乙方須按照本合同之附件工程預算書中所規(guī)定施工工藝及施工內(nèi)容進行施工。5.3甲乙雙方按江蘇省裝飾工程驗收標準進行施工質(zhì)量驗收。5.4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出工程驗收通知單通知甲方進行竣工工程驗收；甲方自接到工程驗收通知單3日內(nèi)，須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收，如甲方在約定時間內(nèi)不能及時進行竣工工程驗收且超過7個自然日的視為驗收合格，并自3日后，甲方須按500元/天支付乙方施工場地看護費；竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署工程竣工驗收表并辦理工程移交手續(xù)。 第六條 工程結(jié)算的約定6.1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后，乙方須在2個自然日內(nèi)向甲方送達工程結(jié)算表
9、，甲方須在工程驗收合格7個自然日內(nèi)付清所有結(jié)算款項。6.2工程結(jié)算款內(nèi)容包括：工程施工結(jié)算款、甲方付款滯期費、超過驗收時間甲方未進行驗收應付乙方的施工場地看護費、應甲方要求乙方提前竣工趕工費、乙方墊付甲方所屬物業(yè)管理部門收取的裝修押金，扣減乙方工程延誤費、甲方墊付乙方施工期間因違反甲方所屬物業(yè)管理部門相關(guān)規(guī)定造成的罰金等。6.3甲方按規(guī)定時間支付完結(jié)算款項后，乙方開具工程質(zhì)量保修單。第七條 服務的約定7.1施工過程中及工程竣工后，乙方所屬“質(zhì)管中心客戶服務部”進行項目服務管理。7.2施工過程中，乙方所屬工作人員有協(xié)同甲方進行材料導購、材質(zhì)鑒別義務。7.3工程竣工結(jié)算完畢，甲方憑乙方開具保修單、
10、工程結(jié)算單、收款憑證作為保修憑據(jù)。7.4保修服務時間：工程竣工起次日的730個自然日內(nèi)，即二年。7.5保修內(nèi)容及保修范圍：乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質(zhì)量、施工工藝不當引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部免費保修；乙方以包工不包料形式進行的施工項目因乙方施工工藝不當引起的質(zhì)量問題，乙方實行全部免費保修（包括賠償甲方自購材料）；乙方以包工包料形式進行的施工項目因甲方使用維護不當引起的質(zhì)量問題、乙方以包工不包料形式進行施工項目因材質(zhì)引起的質(zhì)量問題，乙方實行有償保修，乙方代買裝修材料的，乙方收取材料費、人工費，甲方自購材料的，乙方收取人工費。乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行有償維護，收
11、費內(nèi)容為；材料費、人工費。合同簽訂之后，如單方毀約，毀約方須向?qū)Ψ街Ц逗贤們r的5%作為違約金。第八條 其他約定8.1本合同自雙方簽署后，即發(fā)生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的2%向?qū)Ψ接枰再r償。8.2本合同簽署后，如本合同約定之施工項目（內(nèi)容）在征得乙方同意并按相關(guān)約定辦理刪減手續(xù)后，甲方另行安排施工的，施工不得在該合同履行期間同步進行。8.3本合同履行過程中，因一方原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行的，應及時通知對方，并辦理合同終止結(jié)算手續(xù)，造成對方損失的，應予賠償。8.4本合同簽署后，甲方另行安排的第三方進行的非合同內(nèi)乙方施工項目（內(nèi)容）的施工
12、，如在本合同約定履行時間內(nèi)進行，甲方須支付對方相應施工配合費、乙方施工項目（內(nèi)容）成品保護費（收費具體商定）；否則由此引起的相關(guān)后果由甲方自行承擔。8.5施工期間，乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。8.6施工期間，乙方不得在施工現(xiàn)場生火或使用電爐做飯、取暖。8.7施工期間，因乙方施工操作不當或在施工現(xiàn)場生火或使用電爐造成的一切災害及人身傷亡由乙方負全部責任。8.8施工完畢，乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。8.9由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據(jù)程度不同，甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。第九條 爭議解決的約定9.1與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關(guān)的爭議，甲乙雙方友好協(xié)商解決。9.2如雙方協(xié)商解決不成，雙方可選擇下列第幾條方式解決爭議：向XXX仲裁委員會解決；向合同簽署地人民法院起訴，由法院裁定解決。第十條 附則10.1本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。10.2本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方： 乙方：代表人： 代表人：簽署日期： 簽署日期：
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網(wǎng)站精選百萬好案
百萬工程地產(chǎn)工作者都在用
微信掃一掃登錄
