1、編號(CFG)長螺旋鉆孔灌注樁工程施工合同工 程名 稱 : 發包方(甲方): 承包方(乙方):合同簽訂日期:年月日第 9 頁 共 15 頁目錄第 1 條 工程概況3第 2 條 承包范圍4第 3 條 承包方式4第 4 條 工程執行標準4第 5 條 合同文件及解釋順序5第 6 條 合同價款5第 7 條 工期5第 8 條 施工圖紙6第 9 條 質量等級6第 10 條材料設備供應6第 11 條 工程款支付及結算6第 12 條甲方的責任7第 13 條乙方的責任7第 14 條進度計劃8第 15 條延期開工8第 16 條工期延誤8第 17 條質量檢查和返工9第 18 條安全施工9第 19 條文明施工9第 2
2、0 條質量標準11第 21 條工程檢測12第 22 條工程驗收12第 23 條合同其他約定12第 24 條違約責任13第 25 條爭議解決14第 26 條其它14建設工程施工合同發包方(甲方):承包方(乙方):依照中華人民共和國合同法、中華人民共各國建筑法和國家工商行政管理局、建設部頒布發的建設工程施工合同及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就 工程 (以下簡稱本工程)的 CFG 樁(以下簡稱本工程)施工事項協商一致,于 2013 年 月 日在 西安市訂立本合同。第 1 條工程概況1 工程名稱:2 工程地點:3 工程內容:項目長螺旋 CFG 樁基礎工程(詳見施工
3、圖) 。樁長約 6m16m,樁徑F400mm,總工程量約延米,樁身混凝土強度按圖紙設計執行。第 2 條承包范圍1 按甲方提供的施工設計圖紙、地質勘察報告及相關規定的 CFG 樁基礎內容進行施工。2 本工程為CFG 樁,樁徑 mm;3 乙方包工包料,自帶有關大型機械設備和小型施工工具組織樁基工程施工;4 負責清理樁間土挖運和清理樁頭施工。(水電費用由乙方承擔)。第 3 條承包方式根據甲、乙雙方商定,乙方進臺套履帶式長螺旋 CFG 樁機(混凝土輸送泵等)以單包工、包機械、包工期、包質量、包安全、包截樁頭、包挖運樁間土等施工的承包方式,承包本工程中長螺旋CFG 樁施工工程項目。第 4 條工程執行標準
4、1工程測量規范GB50026-2007;2 建筑機械使用安全技術規程(JGJ33-2012)3 建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GBJ202-2002)4 建筑地基基礎設計規范(GB50007-2011)5 建筑工程施工現場供電用電安全規范(GB50194-2002)6 建筑樁基技術規范(JGJ94-2008)7 按建筑地基處理技術規范(JGJ 79-2012)要求進行復合地基質量檢測和樁身低應力動測;8 按建筑地基基礎工程施工質量驗收規范(GB 502022002)中的驗收標準進行工程質量驗收。第 5 條合同文件及解釋順序1 本工程施工合同、標準、規范及有關技術文件;2 施工圖紙、工程報價
5、單、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。第 6 條合同價款1 本工程的投標報價采用固定綜合單價(一次性包死)的方式,根據設計要求,以樁基設計圖單根理論體積乘以實際樁數計算,含稅綜合單價元/m3;2 綜合單價包含樁基施工人工費、材料費(含損耗費)、機械費(其中包括大型設備進出場費)、稅金及混凝土試塊試驗費等。3 此綜合單價包含樁間土的挖運、施工時的挖機配合及混凝土泵送。第 7 條工期1 本工程自 年 月 日樁機進場安裝, 年 月 日開始施工至 年 月 日完工。2 總的施工工期:為天。實際開工日期以甲方和監理工程師發出的開工令為準。3 若變更設計、不可抗力的、或地質原因以
6、及甲方的責任、等因素延誤工期,應按順延計算工期。第 8 條施工圖紙1 甲方提供圖紙日期:年月日或設備進場后提供。2 甲方應提供圖紙名稱、套數、總平面圖壹張,樁基平面布置圖壹張, 地質詳勘檢測報告書各壹本。第 9 條質量等級乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規范及工程施工圖紙要求進行施工,工程質量合格率 100%,由檢測單位檢測。第 10 條 材料設備供應本工程所需合格的商品混凝土由乙方自行提供及承擔費用(含檢驗費),并由商品混凝土廠商運至施工現場;施工用水、電均由甲方提供至施工現場,由乙方接表計量收費。第 11 條工程款支付及結算1 本工程無預付款,雙方約定的工程款(進度款)支付的方式及結算: 以
7、現金或銀行轉帳的方式支付,2 乙方進場施工至工程總樁數的 50時,工程款付至 30%;3 工程樁成樁工序完成后付至 80%;4 檢測合格并辦理完結算手續后后付至 95%,5 其余 5%保證金在施工完成并經驗收合格后半年內一次性付清。第 12 條 甲方的責任1 負責辦理施工報建、施工許可證等施工必須的相關手續;作好施工現場的“三通一平”工作,臨時道路場地應滿足大型設備、車輛的行駛,施工用水用電(生活用電)應接至施工現場,水量電壓應滿足需要。2 乙方施工人員的臨時住房由乙方自行解決。3 開工前負責召集有關人員,進行圖紙會審;負責做好與業主、監理、設計單位、當地居民等涉外有關事宜的協調工作。4 按時
8、按合同支付工程款;協調有關方面盡可能滿足乙方連續施工。5 配合乙方施工,及時提供施工所需的各種材料,及時提供施工場地。6 派工程技術人員測點定位,布樁放線,監督施工,并做好施工現場工作量的計量核對簽證驗收工作。7 負責清理并及時排除施工場地地下管線及高空架設的其他障礙物。第 13 條乙方的責任1 嚴格按照設計圖紙及相關的規程規范施工,保證質量,保證安全, 文明施工,確保按期完工;并對安全、質量、工期、文明施工負全責。2 虛心接受甲方、監理等工程技術人員的指導監督;聽從甲方及有關人員的現場合理指揮;遵守甲方施工現場項目部制定的各項規章制度。3 做好施工現場的原始記錄、填好相關的報表。4 施工過程
9、中對甲方放好的樁位認真復核,如發現錯誤或不合理時, 應以書面的形式及時通報甲方或有關人員。5 負責施工的機械設備,施工技術人員的組織和管理。6 乙方必須提供施工資質及現場施工人員證件及特殊工種證件。第 14 條 進度計劃乙方通過試驗工程樁通過后向甲方提交工程進度報審表,甲方收到乙方進度計劃表后給予批準,乙方按批準后按計劃表嚴格執行。第 15 條 延期開工如發生延期開工,按照建設工程施工合同通用條款第 12 條執行。甲方必須以書面形式通知乙方項目經理或項目技術負責人,否則口頭通知無效。對停工達成共識后,采取措施,盡快復工,減少損失。責任方賠償損失方一切經濟損失。第 16 條 工期延誤對以下造成竣
10、工日期推遲的延誤,經甲方代表確認工期后相應順延:1 工程量變化和設計變更時;2 甲方提供給乙方的地質報告與實際情況不符,造成施工困難;3 水電無法滿足施工需要;4 一周內非乙方原因停水、停電累計超過 8 小時;5 地下管網、障礙,甲方處理不及時造成乙方停工;6 發生不可抗拒因素;7 非乙方原因造成停工;8 合同中雙方約定或甲方負責人同意給予順延的其它情況。第 17 條 質量檢查和返工乙方按照標準、規范和設計圖紙的要求以及甲方代表依據合同指令施工。隨時接受甲方和監理檢查、檢驗。為檢查、檢驗提供便利條件。建立健全自檢自查制度。發現質量問題立即進行返工。屬自身原因造成質量事故,費用乙方全部承擔。第
11、18 條 安全施工乙方按有關安全規范規定,制定安全防護措施,承擔造成事故的責任和發生的一切費用。第 19 條 文明施工1 現場內、外通道及運輸乙方應采取一切必要的措施,選擇正確合理的運輸路線、運輸工具,并限制和分配運載重量,避免對現場周圍或通往現場的道路或橋梁造成破壞或損傷。乙方應保甲方免于承擔由于運輸造成任何橋梁和道路損壞而引起的一切索賠。乙方在運輸過程中應及時清理現場內道路上的障礙物和垃圾,隨時保持現場消防通道的暢通與施工現場的整潔。2 避免干擾乙方應避免對以下事項產生干擾:因其施工方法不當引起的污染、噪聲等對公眾、居民造成人身、財產方面的損害或生活上的妨礙。道路和人行道的進入、使用和占用
12、。乙方使用的一切機械及設備的操作及維修均以發出最少量塵及厭惡性臭氣為原則,并用消聲器、減聲器、吸音裝置或屏幕以達到“降低聲量”的目的并令甲方滿意。此外,乙方還須遵守西安市政府有關維護施工秩序減少施工噪聲擾民的通知精神及政府最新有關規定。3 乙方應在現場設置管理人員并配備專職安全人員,負責及時發現、審查、改進現場安全措施,并嚴格按照甲方提出的要求進行整改。上述所有關安全、消防措施實施及整改的費用均已包含在分包價款之中。4 做好文明施工及企業形象宣傳工作;5 勞務、雇員安排和職業健康安全管理應遵循以下原則:5.1 乙方應自行安排雇傭的管理人員、勞務人員的生活及工作,包括住宿、飲食、報酬、衛生、交通
13、和各種證件的辦理等。第 15 頁 共 15 頁5.2 乙方應對其雇傭的勞務人員和管理人員的安全負責,并購買人身意外傷害保險。購買保險后應立即通知甲方并將被保險人名單提交給甲方。5.3 乙方應自費處理其任何管理人員和勞務人員的疾病、死亡以及引起的醫療、撫恤、安葬、補償等事宜,并按照當地政府規定負責對在施工期間死亡的人員作出妥善安排。6 特殊工種上崗證6.1 乙方的架子工、電工、電焊工、氣焊工、信號工、水暖工等按照建設部和工程所在地政府相關文件規定需持證上崗的人員, 必須持有當地政府頒發的“特殊工種操作證”或換發的“特殊工種臨時操作證”,并在相應操作人員進場前報送甲方審核,經甲方批準后方可上崗施工
14、。6.2 施工期間,甲方將不定期的檢查特殊工種施工人員的上崗證情況。乙方應對無證上崗、未經甲方同意上崗人員所引起的危害結果承擔全部責任。第 20 條 質量標準1 達到國家建筑工程施工質量驗收合格標準和設計圖紙要求并取得西安市質量檢測機構出具的檢測合格報告。2 因承包人原因造成本工程未達到國家建筑工程施工質量驗收合格標準,未達到設計圖紙要求或未取得檢測合格報告,同時承包人還應自擔費用進行返工返修直至達到合格標準。否則,承包人按雙倍工程造價向發包人支付違約金。3 雙方約定中間驗收單位:試樁須經發包人或監理公司驗收。正式打樁時對樁長度及入巖土的深度由監理公司及發包人驗收確認。第 21 條 工程檢測在
15、工程完工后樁柱未至齡期不得進行樁間土清理,未經質檢部門檢驗CFG 樁間土不得使用大型機械設備進行挖掘,以避免造成樁柱斷裂。第 22 條 工程驗收1 工程項目驗收以施工圖紙及說明書、圖紙會審記錄、有關變更的書面文件、國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。2 工程竣工后七日內承包人向監理工程師提交本工程完成工程量的報表(附結算書)、完整的竣工圖二套。由乙方通知甲方驗收。3 工程項目及質量檢驗符合要求的,甲乙雙方簽字,同時乙方將全部有效圖紙、資料向甲方移交。4 對工程質量有爭議的,應由質監部門認定,認定費用及因此造成的損失由責任方承擔。第 23 條 合同其他約定1 本工程經檢測部門檢測應為合
16、格工程,在檢測過程中,若發現有檢測不合格的樁基礎,補樁及其它相應費用全部由承包人承擔。2 承包人根據施工圖紙要求,應有質量措施控制樁基的入巖土深度,由承包人原因造成的鉆孔加深,發包人不承擔此部分費用。截樁長度為 50cm,樁基工程量結算時,樁基長度為圖紙標注的有效樁長加50cm,如果不是按照設計標高打樁按照增加部分另算。3 承包人的施工人員在工地施工期間,必須嚴格按照本行業的安全操作規程施工,采取嚴格的安全防護措施,遵守安全管理制度。在施工期間發生的安全事故,承包人應承擔全部責任和因此而發生的一切費用,并按發包人制定的規章制度對承包人進行處罰。4 雙方關于不可抗力的約定:4.1 六級以上地震,
17、4.2 連續 8 小時以上大暴雨。4.3 在政府行為和國家法定的傳染病爆發期。5 工程的施工安全:除發包人管理人員外,包括現場施工及管理人員、進入施工范圍的非本工程人員等所有人員的施工安全,以及上下班途中發生的任何安全事故均由承包人承諾負責并承擔費用,與發包人無關。第 24 條 違約責任1 乙方應在保證安全質量的前提下,按合同規定的工期完工,逾期或因質量問題返工,不能按期完工的,每超過一天,按完成工程量總造價的 ,向甲方償付罰金。2 甲方若未能按時按合同支付工程款,乙方有權停工,造成的一切損失由甲方承擔,并以每停工一天,按完成工程量總造價的 ,向乙方償付罰金。3 乙方應根據甲方現場需要配備樁機
18、及施工人員,根據甲方進度要求組織施工。第 25 條 爭議解決1 執行本協議書時,雙方應本著互相尊重求同存議的態度,通過友好協商解決好可能發生的爭議;2 合同在履行過程中發生爭議,若雙方協商不成時,首先由建設行政主管部門進行調解,調解不成時,可向工程所在地人民法院提起訴訟。第 26 條 其它1 本工程施工協議書壹式肆份,雙方各執貳份,具有同等效力。經甲乙雙方簽章簽名后生效,工程竣工結清工程款后,本協議書自然失效。2 本協議書中未盡事宜,甲乙雙方本著友好合作的態度,協商或簽訂補充協議,作為本合同的組成部分。發包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號:郵政編碼:郵政編碼: