1、電力工程設計合同 工程名稱： 工程地點： 合同編號： 設計證書等級： 發(fā)包人： 設計人： 第一部分 協議書發(fā)包人（全稱）： 設計人（全稱）： 依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、建設工程勘察設計市場管理規(guī)定、其他有關建設工程設計管理的法律、行政法規(guī)、規(guī)章以及建設工程批準文件，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經雙方協商一致，簽訂本合同。鑒于發(fā)包人擬建設 （工程名稱），并通過 年 月 日的中標通知書接受了設計人以人民幣 萬元(合同價款)為本工程 階段設計所做的投標，雙方達成如下協議： 一、本協議書中的有關詞語含義與本合同第二部分通用條款中賦予它們的定義相同。 二、下列文件均為本合

2、同的組成部分： 1、本協議書以及雙方協商同意的補充或變更協議； 2、中標通知書； 3、投標書； 4、本合同專用條款； 5、本合同通用條款；6、發(fā)包人在招標文件中提供的工程技術資料。 三、設計人向發(fā)包人承諾，保證全面按本合同規(guī)定完成本階段工程設計及工地設計代表服務工作。四、發(fā)包人向設計人承諾，保證按本合同規(guī)定的期限、方式和幣種，向設計人支付合同價款。五、合同生效：本合同自 之日起生效。六、合同簽訂：合同簽訂時間： 年 月 日合同簽訂地點： 發(fā)包人：（公章） 設計人：（公章）地址： 地址：法人代表：（簽名） 法人代表：（簽名）委托代理人：（簽名） 委托代理人：（簽名）開戶銀行： 開戶銀行：帳號：

3、帳號：電話： 電話：傳真： 傳真：郵政編碼： 郵政編碼：建設行政主管部門備案： 鑒證機關或見證方：（蓋章） （蓋章）備案號：經辦人：備案日期：年月日日期：年月日第二部分 通用條款詞語定義 第一條 下列名詞和用語，除上下文另有規(guī)定外，有如下含義： （1）“合同”：指本合同條款（包括通用條款和專用條款）、中標通知書、協議書以及其它明確列入中標通知書或協議書中的進一步的文件。 （2）“發(fā)包人”：本合同約定的、具有發(fā)包主體資格和支付工程設計合同價款能力的當事人及其合法繼承人。（3）“設計人”：本合同約定的、具有承包主體資格并被發(fā)包人接受的當事人及其合法繼承人。（4）“雙方”：“發(fā)包人”和“設計人”的合

4、稱。 （5）“投標書”：指設計人為工程向發(fā)包人提供的，按合同條款規(guī)定并為中標通知書所能接受，為工程而作的有報價的建議書。 （6）“定金”：指發(fā)包人與設計人訂立合同之后，為了保證合同的履行，發(fā)包人向設計人預先付給的一定數量的貨幣。 （7）“中標通知書”：指招標機構正式確認設計人中標的信函。 （8）“工程”：合同約定具體內容的永久工程。 （9）“合同價款”：指發(fā)包人根據合同條款，用以支付設計人為完成設計及有關工作應付的總金額。 （10）“不可抗力”：不能預見、不能避免又不能克服的客觀情況。（11）“補充或變更協議”：在本合同簽訂后，結合具體工程，發(fā)包人和設計人另行協商簽訂的書面協議。 （12）“日

5、”：是指任何一天零時至第二天零時的時間段。（13）“月”：是指根據公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時間段。合同文件及解釋順序 第二條 合同文件應能互相解釋，互為說明。除合同另有約定外，組成本合同的文件和優(yōu)先解釋順序如下：（1）本合同協議書以及雙方協商同意的補充或變更協議 （2）中標通知書； （3）投標書； （4）本合同專用條款； （5）本合同通用條款； （6）發(fā)包人在招標文件中提供的工程技術資料。 第三條 當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決；雙方意見仍不能一致的，按第五十條約定的辦法解決。合同文件使用語言文字、標準及規(guī)范和適用法

6、律 第四條 合同文件使用漢語或專用條款約定的語言書寫和解釋、說明。 第五條 適用于合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)、及專用條款約定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)。第六條 本工程設計的依據是：1、發(fā)包人給設計人的委托書或招標書及中標通知書；2、發(fā)包人向設計人提供的基礎資料；3、專用條款第七條約定的設計人采用的有關標準和規(guī)范。第七條 設計中必須使用專用條款約定的國家標準、規(guī)范；國家沒有相應標準、規(guī)范時，可使用專用條款約定的行業(yè)或工程所在地的省級地方標準、規(guī)范。 第八條 發(fā)包人要求使用國外標準、規(guī)范的，應無償提供中文譯本或英文本。發(fā)包人責任 第九條 發(fā)包人應尊重設計人根據國家或行業(yè)有關標準規(guī)定進行

7、設計工作的權力，不應提出與國家或行業(yè)標準、規(guī)定相抵觸的要求。 第十條 發(fā)包人向設計人提供開展設計工作所需的有關基礎資料，并對提供的時間、進度和資料的可靠性負責。 第十一條 發(fā)包人應按合同規(guī)定向設計人支付合同價款。 第十二條 在發(fā)電工程設計中，發(fā)包人負責對外協議的聯系工作，并簽訂或取得與工程建設及將來運行有關的土地征用、燃料、運輸、灰場、水源、城市規(guī)劃、環(huán)境保護、綜合利用出線走廊、設備等（如需要）協議、合同或有關文件。第十三條 在輸變電工程可行性階段設計中，發(fā)包人負責簽訂與設計有關的土地征用、城市規(guī)劃、環(huán)境保護、綜合利用出線走廊等方面的協議、合同或有關文件，并在協議、合同或文件的簽訂前，協助和配

8、合設計人同有關部門之間的聯系、協商、談判工作。 第十四條 發(fā)包人需保護設計人的設計版權，未經設計人同意，發(fā)包人對設計人交付的設計文件不得向第三方轉讓或用于本合同外的項目。 第十五條 當發(fā)包人聘請設計監(jiān)理時，應明確所賦予設計監(jiān)理代理承擔的義務或責任、代理行使的權利或工作范圍，除本合同另有明確規(guī)定外，設計監(jiān)理無權變更或免除設計人在合同中的任何義務或責任。設計監(jiān)理的任何建議、檢查、確認、同意、批準或類似行為，不應變更或免除設計人的責任。設計人責任 第十六條 設計人按照國家及行業(yè)現行的標準、規(guī)程、規(guī)范、技術條例進行設計工作，嚴格掌握設計標準，控制工程造價。 第十七條 設計人按本合同專用條款第三十二條規(guī)

9、定的的項目內容、交付方式、交付時間、交付地點及交付份數，向發(fā)包人交付設計文件，并對委托范圍內設計的完整性、準確性負責。 第十八條 設計人應按照合同的規(guī)定和投標書中有關質量方面的承諾進行設計的組織和具體實施，保證設計質量。第十九條 設計人應按國家、行業(yè)規(guī)定和合同要求做好工程建設全過程的設計服務工作。第二十條 設計人應依據合同，接受發(fā)包人聘請的設計監(jiān)理方的監(jiān)理。 第二十一條 若設計人按投標書和專用條款的約定，分包部分工程設計工作時，設計人與分包單位簽訂分包合同后，應將分包合同的副本送交發(fā)包人，分包部分設計工作量不得超過中標合同價的30。分包合同與本合同發(fā)生抵觸時以本合同為準，分包合同不能解除設計人

10、任何義務和責任，分包方的任何違約或疏忽均視為設計人的違約或疏忽。主體工程不得分包。 第二十二條 設計人未經發(fā)包人同意不得向第三方擴散、轉讓發(fā)包人提交的產品圖紙、技術經濟資料等基礎資料。 第二十三條 本工程項目中，設計人不得指定建筑材料、設備的生產廠或供應商。第二十四條 在發(fā)電工程設計中，當發(fā)包人按通用條款第十二條負責有關工作時，設計人應予以協助和配合。第二十五條 在輸變電工程設計中，當發(fā)包人按通用條款第十三條負責簽訂之前，與有關單位的聯系以及合同或協議的協商、談判工作，應當由設計人負責。設計工期 第二十六條 雙方結合本工程具體情況,參照原電力工業(yè)部頒布的電力工程勘測設計工期定額，在輸變電工程中

11、，還應根據廣東省電力集團公司輸變電工程建設工期定額，協商確定設計工期。審查、確認 第二十七條 設計人應按國家及行業(yè)現行有關規(guī)定呈交符合各相應設計階段內容深度和要求的圖紙文件供審查之用，發(fā)包人負責審查的安排，審查費用由發(fā)包人負責。 第二十八條 設計人交付設計文件后，參加有關上級審查，并根據審查結論，負責不超過合同規(guī)定范圍內的必要修改補充。若因審定結論對設計原則有重大變更而需對設計進行重作或重大修改時，雙方需另簽補充或變更協議。 第二十九條 發(fā)包人對施工用設計圖紙可進行確認并組織會審工作，也可單獨進行確認或組織會審工作。 第三十條 根據確認或會審意見，如非屬設計人原因造成設計的返工，其增加的設計費

12、用由發(fā)包人負責；如屬設計人原因造成設計的返工，則不應增加設計費用。第三十一條 其它服務：設計人可按照發(fā)包人的要求或委托，進行專用條款第三十一條明確的其他工作，并另行收費。 設計文件交付、現場服務 第三十二條 設計人根據有關設計文件出版份數規(guī)定和雙方商定的項目內容、交付方式、交付時間、交付地點及交付份數，向發(fā)包人交付設計文件。設計文件以設計人交付的書面文件為準。設計人還應向發(fā)包人附送載有設計內容的電子文件。 第三十三條 設計人應配合所承擔設計任務的建設項目的施工，進行技術交底，解決施工過程中有關設計問題，負責設計變更和核算費用，參加試車考核和工程竣工驗收，參加有關隱蔽工程驗收，并根據工程情況派駐

13、現場設計代表。 第三十四條 雙方應對土建施工、設備安裝和調試階段的設計人現場服務人月數協商確定。 第三十五條 發(fā)包人另有要求需設計人派專人長期駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂技術咨詢服務合同。第三十六條 在設計人員進入現場作業(yè)或配合施工時，發(fā)包人負責提供必要的工作、交通、通訊和生活條件。合同價款與支付 第三十七條 合同價款及調整：合同價款在專用條款內約定后，任何一方不得擅自改變，專用條款另有約定或發(fā)生下列情況的應做調整： （1）在合同執(zhí)行期間，如遇設計收費政策調整，且該收費調整是強制性規(guī)定，則應按規(guī)定相應調整合同價款，雙方應以補充或變更協議予以確認。（2）當工程建設工期與招標

14、階段預計的工期不一致且差別較大時，應設計人要求，雙方應簽訂補充協議，設計費隨之調整。第三十八條 合同定金支付：合同生效后，發(fā)包人應按專用條款第三十八條規(guī)定的金額和時間向設計人支付定金。合同開始履行后，定金抵作設計費。 第三十九條 合同價款支付：發(fā)包人應按專用條款第三十九條規(guī)定的金額和時間向設計人支付設計費用。 第四十條 其他支付：發(fā)包人應根據通用條款第三十一條的要求和委托，向設計人另行支付因其他服務發(fā)生的費用。違約責任 第四十一條 發(fā)包人或設計人違反合同規(guī)定造成損失的應承擔違約責任。第四十二條 根據通用條款第三十九條，發(fā)包人每逾期支付一日，按應支付金額的千分之二承擔逾期違約金；逾期超過30日以

15、上時，設計人有權暫停履行下階段工作，但應書面通知發(fā)包人。第四十三條 因設計質量低劣引起返工造成損失的，由設計人繼續(xù)完善設計工作，并按損失的大小計算減收的設計費，減收的設計費最多與損失部分的設計費相等。第四十四條 由于設計人設計錯誤造成重大工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向發(fā)包人償付賠償金，賠償金最多與免收的設計費數額相等。 第四十五條 由于設計人自身原因，按本合同專用條款第十七條規(guī)定，逾期交付設計文件的，每逾期一日，按該項目應收設計費的千分之二向發(fā)包人支付違約金，逾期違約金總額不超過合同價款的百分之十。 第四十六條 非設計人原因發(fā)包人變更委托

16、設計項目、規(guī)模、條件，或未按期提交資料，或提交資料錯誤，或對所提資料作較大修改，以致造成設計人返工或增加工作量時，雙方除需另行協商簽訂補充合同、重新明確有關條款外，發(fā)包人應按設計人所耗工作量向設計人支付返工費或追加工作量的補償。 第四十七條 根據通用條款第十條，發(fā)包人提交資料及文件超過規(guī)定期限15日以內，設計人交付設計文件時間順延；超過規(guī)定期限15日以上時，雙方可重新商定提交設計文件的時間。 第四十八條 在合同履行期間，非設計人原因發(fā)包人要求終止或解除合同，設計人未開展設計工作的，不退還發(fā)包人已付的定金；設計人已開始工作的，發(fā)包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半

17、支付；超過一半時，按該階段設計費的全部支付。 第四十九條 合同生效后，非發(fā)包人原因、設計人要求終止或解除合同，應雙倍返還定金。爭議與索賠 第五十條 雙方因履行合同發(fā)生爭議時，應通過友好協商解決，協商不能達成協議的，可向電力行業(yè)主管部門或見證方請求調解；若調解不成，按專用條款的約定，向雙方約定的仲裁機關申請仲裁或向有管轄權的人民法院起訴。 除仲裁裁決或法院判決另有規(guī)定外，仲裁費或法院的案件受理費應由敗訴方承擔。 在仲裁或法院審理期間，除與爭議有關的部分外，雙方應繼續(xù)履行合同規(guī)定的其他義務。 第五十一條 當一方向另一方索賠時，應有正當索賠理由及相關證據，并按以下程序進行： （1）索賠一方在知道或應

18、當知道索賠事件發(fā)生后20日內，向對方發(fā)出索賠通知；（2）對方在接到索賠通知后10日內應給予書面答復，并可要求索賠一方進一步補充索賠理由和證據；（3）對方在接到索賠通知后10日內未予書面答復，應視為該項索賠已經認可。合同的變更與解除第五十二條 發(fā)包人與設計人協商一致，可以解除合同。 第五十三條 當事人一方要求變更或解除合同時，應在一個月前以書面形式通知對方。對變更或解除合同有爭議的，按本合同通用條款第五十條關于爭議的約定處理。第五十四條 由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。其它 第五十五條 當工程有引進項目或外購設備材料的設計工作時，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投

19、產的各個階段，根據需要可吸收設計人人員參加。出國費用除制裝費外，其他費用由發(fā)包人支付。 第五十六條 保險（如有時）：發(fā)包人辦理發(fā)包人人員的生命財產和設備保險并支付一切費用；設計人辦理自己在現場人員生命財產和有關設備的保險并支付一切費用。 第五十七條 設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由設計人自費向有關出版部門購買。 第五十八條 本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充或變更協議，補充或變更協議與合同具有同等法律效力。 第五十九條 合同履行的有效期限：本合同自生效之日起至雙方義務履行完畢時止。 第六十條 合同份數：由雙方簽字蓋章生效的合同，正本為2份；電網工程設計合同，由見證方簽字蓋章后生效，正

20、本為3份。 正本由簽字各方分別保存，并按專用條款規(guī)定制作副本份數。第六十一條 本合同生效后，應按規(guī)定到項目所在地省級建設行政主管部門規(guī)定的審查部門備案；雙方認為必要時，可到工商行政管理部門鑒證。合同副本報送建設主管部門備案、工商行政管理部門鑒證的工作由發(fā)包人負責完成。第三部分 專用條款 第七條 設計中應使用的國家標準規(guī)范、行業(yè)標準規(guī)范以及工程所在地省級地方的標準規(guī)范是 第十條 發(fā)包人向設計人提供開展設計工作所需的有關基礎資料及提供時間為： 第十二條 應由發(fā)包人負責簽訂的對外協議、合同或取得的有關文件為： 第十三條 應由發(fā)包人對設計人予以協助、配合的工作主要是 第十四條 在 情況下，發(fā)包人對設計

21、人交付的設計文件用于本合同外的 項目，可不經設計人同意。第十五條 設計監(jiān)理代理承擔的義務或責任以及代理行使的權利或工作范圍分別是： 第十九條 發(fā)包人在進行本工程的施工招標、設備招標工作時，設計人應當協助發(fā)包人處理招標所涉及的技術問題。第二十一條 分包單位： 分包部分設計工作內容： 第二十四條 在發(fā)電工程設計中，應由設計人予以協助和配合的主要工作是： 第二十五條 在輸變電工程設計中，應由設計人與有關單位聯系、協商、談判的主要工作包括： 第二十六條 本工程的設計工期： 第三十一條 其它服務（包括但不限于）：根據發(fā)包人要求，設計人可從事以下超出規(guī)定的設計服務范圍的工作： （1）比合同規(guī)定的工期提前交

22、付設計文件； （2）增加設計文件份數超過合同規(guī)定的部分； （3）配合本工程項目中建筑材料、設備的加工訂貨，編制設備材料規(guī)范書，參加設備材料招投標工作； （4）發(fā)包人要求進行設計人自身設計工作要求以外的調研和收資工作； （5）當非設計人原因引起工程建成移交生產時間超過計劃期限時，繼續(xù)發(fā)生的現場服務； （6）現場服務過程中不屬設計人原因造成的超過所定設計人現場服務人月數部分。第三十二條 設計人向發(fā)包人交付設計文件的項目、方式、時間、地點、份數： 第三十三條 設計人對現場服務的安排： 現場設計代表在工地現場服務的能力應當是： 其在工地現場服務的方式為： 其在工地現場服務的及時性是指： 第三十四條 在土建施工、設備安裝和調試階段，設計人現場服務人月數確定為： 人月。第三十六條 發(fā)包人對設計人人員進入現場作業(yè)或配合施工所提供的工作、交通、通訊和生活條件為： 第三十七條 合同價款的調整按： 當工程建設工期與招標階段預計的工期不一致時，雙方的共同理解是： 第三十八條 合同定金數額： 定金的支付時間： 定金的支付方式： 第三十九條 合同價款的支付金額、支付時間、支付方式： 第四十條 其它支付：按專用條款第三十一條的各項，詳細列出： 第五十條 爭議的解決程序為： 第五十九條 合同履行的有效期限： 第六十一條 合同副本份數為 份，其中發(fā)包人 份，設計人 份。